Contractor acord № 605-15
Societate cu răspundere limitată „“, denumit în continuare Clientului, reprezentat de Petrov directorul general. acționând pe baza Constituției, pe de o parte și
Societate cu răspundere limitată „“, denumit în continuare Antreprenorului, reprezentată de directorul general Ivanov. acționând în conformitate cu Carta, pe de altă parte, am încheiat prezentul acord, după cum urmează:
1. OBIECTUL ȘI TERMENI execuției lucrărilor
1.1. În cele ce urmează Contractantul execută instalarea rețelelor interne de încălzire, apă, canalizare, drenaj si contratrepte foc de apă, în conformitate cu anexa № 1 (Anexa № 1 este o parte integrantă din prezentul) și să livreze rezultatele Clientului și clientul este de acord să accepte rezultatele efectuate efectiv de muncă și de plată.
1.3. Timpul de procesare:
2. DIMENSIUNEA ȘI PLATA
2.1. Costul total al lucrărilor în temeiul contractului este, după cum urmează: 3,9 milioane (trei milioane de nouă sute de mii de ruble).
2.2. Plata executate lucrări executate în etape pentru munca prestată efectiv, în funcție de volumul menționat în anexa 1 și cu condiția № Documentele Antreprenorului primare sub formă de CS-2 si CS-3, semnat de către client.
2.3. Volumul lucrărilor efectuate este specificat după semnarea actului de acceptare a muncii prestate.
3. PROCEDURA DE LIVRARE ȘI DE LUCRARI ACCEPTAREA
3.1. Contractor cinci zile notifica Clientul de pregătire pentru muncă de livrare, sau înainte de data de 25 a fiecărei luni în faza de execuție a lucrărilor.
3.2. Elimină dezavantajele lucrării, și apoi să semneze un document care să confirme îndepărtarea lor (dacă este identificat).
3.3. A avut loc imediat predarea și acceptarea rezultatului lucrării, după ce părțile tuturor obligațiilor care decurg din prezentul contract, în conformitate cu procedurile stabilite la data semnării contractului.
3.4. Contractantul compilat și semnat părți să acționeze cu privire la acceptarea lucrărilor efectuate (Forma № KS-2) și ajută la costul lucrărilor și a costurilor (Formularul № COP3).
4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
4.1. Clientul se obligă să:
4.1.1. Efectuarea de plăți către Antreprenor, în conformitate cu termenii acestui acord.
4.1.2. Pentru a efectua acceptarea lucrării în modul și în termenul stabilit în prezentul contract cu semnarea obligatorie a Actului de acceptare a muncii efectuate (număr-COP 2)
4.1.3. Furnizarea de dormitor la rata de 3.000 de ruble. / Mo / persoană. precum și consumul de la rata de 5.000 de ruble. / lună. / persoană. care se plătește de către Antreprenor, efectuarea decontărilor cu clientul.
4.1.4. Contractantul pentru a furniza materiale pentru constructii si de finisaj.
4.2. Clientul are dreptul de a:
4.2.1. A monitoriza progresul, calendarul și calitatea muncii de către contractant în cadrul acestui contract.
4.2.2. exercită controlul asupra utilizării și starea echipamentului transferat și detectarea încălcărilor solicita Antreprenorului să le elimine sau să returneze echipamentul.
4.2.3. Dacă încălcați calitatea muncii efectuate de către contractant în cadrul acestui contract, sa nu faca plata acestor lucrări pentru a elimina căsătorie Contractor (deficiențe / neconformități / defecte).
4.2.4. Pentru a decide cu privire la admisibilitatea abaterilor minore identificate (deficiențe / neconformități / defecte), fără a scoate-le și să aducă în fața justiției Antreprenorului specificate în prezentul acord.
4.2.5. În cazul în care Contractantul nu se procedează în timp util la executarea contractului sau efectuează activitatea atât de încet încât la sfârșitul anului acesta, în timp devine clar imposibilă, achizitorul are dreptul de a refuza să execute contractul și să solicite daune-interese.
4.2.6. Dacă în timpul executării lucrărilor va deveni evident că nu se va face în mod corespunzător, clientul are dreptul de a numi un contractor un termen rezonabil pentru a corecta deficiențele și neexecutarea de către Antreprenor la momentul desemnat să facă acest lucru să renunțe la contract sau taxa de muncă rectificare către o altă persoană, pe cheltuiala contractantului, precum și cere despăgubiri pentru daune.
4.3. Contractantul trebuie:
4.3.1. Se efectuează toate lucrările, fac obiectul prezentului contract, cu o calitate corespunzătoare, în vrac și în ceea ce privește prevăzute de prezentul acord.
4.3.2. Pentru a determina programul de lucru al personalului său pentru a se asigura că repararea echipamentelor în timp util, prevăzută de prezentul contract, termenii de referință (termeni rezumat de referință), convenită de părți Bill de Cantități.
4.3.3. Pentru a asigura siguranța și eficiența totală a proprietății, în conformitate cu articolul 714 din Codul civil, adoptat de Client pentru a efectua lucrările în cadrul acestui contract.
4.3.4. În timp util pentru a efectua întreținerea, repararea și transport, care rezultă din proprietatea Clientului și la expirarea acestui contract, sau prima cerere a clientului la actul de returnare de transfer și de acceptare a primit de la el proprietate.
4.3.5. notifică în timp util în cazul în care Clientul proprietate transferat este pierdut, deteriorat sau improprii pentru utilizare.
4.3.6. Înainte de a lucrărilor, care fac obiectul prezentului acord, pentru a aduce în atenția cerințelor sale de personal de lucru și de documentare tehnologică, precum și cerințele de siguranță și calitatea muncii prestate.
4.3.7. În cazul în care clientul va fi găsit de lucru, calitatea de performanță care nu respectă termenii acordului, este necesară contractantul pe cont propriu și fără o creștere a costurilor într-un termen rezonabil pentru a modifica aceste lucrări pentru a asigura o bună calitate a acestora.
4.3.8. Contractantul pe cont propriu oferă o protecție adecvată pentru rezultatele muncii, materiale și echipamente, mașini pentru construcții și alte bunuri pe teritoriul șantierului de construcție de la începerea lucrărilor până la finalizarea și acceptarea de către beneficiar a lucrărilor executate.
4.3.9. Receptia finala a proiectelor de construcții realizate după executarea de către părți a tuturor obligațiilor care decurg din prezentul contract.
5. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR ȘI A DISPUTELOR
5.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor care decurg din prezentul contract, părțile sunt răspunzătoare în conformitate cu legislația rusă.
5.2. Părțile sunt responsabile pentru încălcarea măsurilor care să asigure respectarea cerințelor cerințelor de protecție a mediului de securitate și la locul de muncă.
5.3. Contractantul este responsabil pentru încălcarea obligațiilor care decurg din prezentul contract:
5.3.1. Pentru eșecul de a lucra la timp.
5.3.2. Pentru nerespectarea personalului și nerespectarea normelor și reglementărilor privind protecția muncii, radiații, industriale, foc și siguranța mediului.
5.4. În cazurile care nu sunt reglementate de prezentul acord sunt reglementate de legislația civilă a Federației Ruse.
5.5. Contractantul se angajează să nu atragă cetățeni străini cu încălcarea legislației migrației și pentru a asigura controlul accesului în „clienți“ muncitori străini.
5.6. În caz de încălcare a normelor de drept migrației Contractantul va despăgubi Clientul a suferit daune.
5.7. Litigiile legate de executarea prezentului contract se soluționează prin negocieri. În cazul în care nu se ajunge la un acord în cadrul negocierilor, diferendul va fi soluționat în procedura de reclamație. Revendicările sunt luate în considerare de către părți în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii. Litigiile nu au fost rezolvate procedura de plângere se soluționează în Curtea de arbitraj a regiunii Moscova.
5.8. În cazul încălcării de către faza termenelor contractorului lucrărilor, Contractantul va plăti Clientului o penalitate de 0,2% pe zi de întârziere.
6.1. Părțile se angajează să păstreze confidențialitatea informațiilor referitoare la obiectul contractului, cursul executării sale și rezultatele obținute.
6.2. Dezvăluirea de informații confidențiale (complete sau parțiale), precum și familiarizarea cu terții ei este posibilă numai de comun acord.
6.3. părțile contractante să dezvăluie informații confidențiale aduse la cunoștință acestuia în timpul executării acestui contract va compensa cealaltă parte a acestor acțiuni a cauzat daune sale, în conformitate cu legile din România.
6.4. Părțile nu pot transfera unor terțe părți, precum și utilizarea nu este scopul acestor informații acord limitat, care a devenit cunoscut pentru ei (acces) la încheierea și executarea prezentului contract.
7.1. Atribuirea de drepturi (creanțe) în baza acestui contract către terți se face numai cu acordul scris al Clientului derivat pe baza unei cereri scrise de către contractant.
8. MODIFICAREA ȘI REZILIEREA.
8.1. Părțile pot rezilia prezentul acord devreme, în orice etapă, prin consimțământ reciproc.
8.2. Clientul poate, să plătească în orice moment înainte de livrare pentru a-i rezultatul muncii refuză să execute contractul contractor al prețului stabilit în mod proporțional cu partea din lucrările efectuate înainte de a primi o notificare de refuz al Clientului din contract.
8.3. Acest acord poate fi modificat, completat sau reziliat prin acordul părților. Orice modificări sau completări la prezentul contract sunt valabile numai în cazul în care acestea sunt făcute în formă scrisă de înregistrare a Acordului suplimentar.
8.4. Acest acord poate fi reziliat unilateral pentru nerespectarea și încălcarea sistematică a Contractantului reglementărilor privind siguranța la locul de muncă de personal, radiații și siguranța industrială.
8.5. În caz de reziliere a contractului prin hotărâre judecătorească sau prin acordul părților din cauza unei încălcări a prezentului Contract de către contractant.
9.1. Părțile sunt scutite de răspunderea în caz de neplată parțială sau integrală a obligațiilor în temeiul prezentului acord, în cazul în care o astfel de lipsă a fost cauzată de circumstanțe de forță majoră - și anume, incendii, inundații, cutremure, și dacă aceste circumstanțe afectează în mod direct executarea prezentului contract.
Timpul pentru îndeplinirea obligațiilor în temeiul prezentului contract se prelungește în funcție de timpul în care astfel de circumstanțe, în cazul în care aceste circumstanțe continua timp de mai mult de trei luni, părțile au dreptul de a rezilia prezentul acord și, în acest caz, nici una dintre părți nu va avea dreptul la o compensație pierderi.
10. Termenii contractului
11. POZIȚIA FINAL
11.1. În toate celelalte cazuri care nu fac obiectul prezentului acord sunt reglementate de regulamentele și standardele legislației ruse aplicabile.
11.2. Prezentul acord se face în 2 (două) exemplare de forță juridică egală, una (1) exemplar pentru fiecare parte.