Linkuri relevante: Tratatul
Contract de contract
1. Obiectul contractului
1.1. Contractantul se angajează, de Client pentru a repara unitatea de sistem PC-ul „Master“ (în continuare - Lucrări) și trec rezultatele lucrărilor Clientului, iar Clientul se obligă să accepte rezultatul muncii și să plătească pentru el.
2. Ordinea întreținerii și executarea lucrărilor
2.1. Materialele necesare pentru executarea Lucrărilor sunt furnizate de către Contractant. Lista materialelor care trebuie furnizate pentru executarea lucrărilor este specificată în anexa nr. 1, care face parte integrantă din contract.
2.2. Riscul pierderii accidentale sau deteriorării accidentale a materialelor este suportat de către Contractant.
Costul materialelor în scopul daunelor cauzate de pierderea accidentală sau de daunele accidentale este convenită de către părți în lista relevantă.
2.3. Riscul pierderii accidentale sau deteriorării accidentale a rezultatelor lucrării efectuate înainte de acceptarea acesteia de către Client este suportat de către Contractant.
2.4. Contractantul este obligat să efectueze lucrarea personal.
2.5. Calitatea rezultatului lucrărilor trebuie să respecte condițiile și caracteristicile stabilite de părți.
2.6. Perioada de garanție de 12 (douăsprezece) luni este stabilită pentru rezultatul lucrărilor. Perioada de garanție începe din ziua în care clientul primește rezultatul lucrării.
3. Ordinul de livrare și de acceptare a lucrărilor
3.1. La sfârșitul Lucrărilor, Antreprenorul va informa Clientul cu privire la disponibilitatea rezultatului Lucrărilor de livrare.
3.2. În termen de trei zile de la data primirii notificării către Contractant clientul este obligat cu contractantul de a inspecta și să accepte să lucreze la actul sau imediat notifica Contractantul cu privire la găsirea vina, arătând că în actul. Acceptarea lucrărilor efectuate pe teritoriul Antreprenorului.
3.3. Clientul care a acceptat lucrarea fără verificare va fi lipsit de dreptul de a se referi la defectele lucrărilor care ar putea fi stabilite în modul obișnuit de acceptare a acestora.
4. Prețul și ordinea plăților
4.1. Prețul Lucrărilor Contractului este de 11.800 (unsprezece mii opt sute) de ruble. inclusiv TVA - 1800 (o mie opt sute) ruble.
4.2. Plata în baza Contractului se face în termen de două zile de la semnarea de către părți a certificatului de acceptare a lucrărilor executate.
4.3. Toate decontările în cadrul Contractului se efectuează într-o comandă fără numerar prin transferul de fonduri către contul specificat de Contractant. Obligațiile de plată ale Clientului sunt considerate îndeplinite la data transferului de fonduri în contul corespondent al Băncii Contractantului.
5. Responsabilitatea părților
5.1. Pentru încălcarea termenilor de executare a lucrărilor (alin. 1.2 din acord) Clientul are dreptul să solicite de la plata Antreprenorului unei penalități (amendă), în valoare de 0,1 la suta din costurile de exploatare (alin. 4.1 din acord) pentru fiecare zi de întârziere.
5.2. Pentru încălcarea condițiilor de plată (clauza 4.2 a Contractului), Contractantul are dreptul să solicite Clientului o penalitate cu titlu cominatoriu (penalizare) în cuantum de 0,1 la sută din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere.
5.3. Partea care nu și-a îndeplinit sau și-a îndeplinit în mod necorespunzător obligațiile care îi revin în temeiul Contractului este obligată să ramburseze celeilalte părți pentru daune în întregime dincolo de pierderea prevăzută în Contract.
5.4. În toate celelalte cazuri de neîndeplinire a obligațiilor care decurg din acord, părțile sunt răspunzătoare în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse.
6. Forța majoră
6.1. Părțile nu sunt responsabili pentru orice neîndeplinire a obligațiilor în temeiul acordului în caz de forță majoră, și anume extraordinară și inevitabilă, în condițiile date, care sunt definite ca: restrânsă acțiunile autorităților, tulburări civile, epidemii, blocade, embargouri, cutremure, inundații, incendii sau alte dezastre naturale.
6.2. În cazul apariției acestor circumstanțe, partea este obligată să notifice cealaltă parte în termen de trei (3) zile.
6.3. Un document emis de un organism autorizat al statului este o dovadă suficientă a existenței și duratei cazurilor de forță majoră.
6.4. În cazul în care circumstanțele de forță majoră continuă să funcționeze mai mult de cinci (5) zile, fiecare parte are dreptul să rezilieze unilateral contractul.
7. Procedura de modificare și încetare anticipată a contractului
7.1. Toate modificările și completările acordului sunt valabile dacă sunt făcute în scris și semnate de ambele părți. Acordurile suplimentare adiționale ale părților fac parte integrantă din tratat.
7.2. Acordul poate fi reziliat anticipat, cu acordul părților sau la cererea uneia dintre părți, în modul și pe baza motivelor prevăzute de legislația actuală a Federației Ruse.
8. Soluționarea litigiilor
8.1. Părțile se vor strădui să rezolve toate litigiile și dezacordurile care pot apărea în baza tratatului sau în legătură cu acesta, prin negociere.
8.2. Litigiile care nu sunt soluționate prin negociere vor fi prezentate instanței în conformitate cu procedura prevăzută de legislația actuală a Federației Ruse.
9. Dispoziții finale
9.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării acestuia de către părți.
9.2. Acordul se întocmește în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
INN 5503544332 punct de control 552404094
în OAO "Omsk-Bank" din Omsk,
Filiala Omsk nr. 8635
B / c: 30101810500000000555 BIC: 034525232
Alekseeva / Alekseeva OV / M.P.