pentru repararea unui acoperiș moale cu material de impermeabilizare la suprafață
în față. acționând pe baza. denumit în continuare "Client", pe de o parte, și în persoana respectivă. acționând pe baza. denumit în continuare „Antreprenor“, pe de altă parte, denumite în continuare „părțile“, au încheiat acest acord, denumit în continuare „acordul“, după cum urmează:
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se angajează să efectueze conform instrucțiunilor clientului folosind materialele sale, iar Clientul se angajează să accepte și să plătească pentru următoarele lucrări: Repararea acoperișului.
2. PREȚUL CONTRACTULUI
2.1. Prețul contractului este RUB.
2.2. Prețul contractului include costul materialelor și toate serviciile asociate producției de lucrări.
2.3. Prețul specificat în clauza 2.1 este preliminar. Prețul final al contractului este determinat de estimările de proiectare și de actele de muncă suplimentare furnizate de Contractant convenite cu Clientul. Prețul contractului poate fi modificat datorită inflației, cu aprobarea reciprocă a părților. Plata costurilor asociate unei majorări a prețului contractului este efectuată de Client în modul prevăzut la paragraful 3 al prezentului contract.
3. TERMENI DE PLATA
3.1. Plata în baza acestui contract se face pe baza executării efective a muncii și a furnizării certificatului pentru f.
3.2. Certificatul de acceptare este semnat de ambele părți. Dacă o parte refuză să semneze un act, se face o notă despre aceasta în act. Motivele de refuz sunt stabilite de către persoana care refuză în act sau se întocmește un document separat în acest sens.
3.3. Forma de plată: transferul de fonduri în contul contractantului.
3.4. Înainte de începerea lucrărilor, Clientul plătește un avans Contractorului în valoare de% din estimarea aprobată de Client în suma de RUR pentru achiziționarea de materiale și echipamente conexe.
3.5. Plata finală a contractului se face de către Client nu mai târziu de zile lucrătoare de la momentul semnării actului f. 2, pe baza facturii emise de Contractant.
4. TERMENII DE PERFORMANȚĂ A OBLIGAȚIILOR
4.1. Contractantul se angajează să înceapă lucrările în termen de câteva zile lucrătoare de la data transferului avansului și să termine în termen de zile cu modificarea condițiilor meteo în timpul lucrărilor externe.
4.2. Modificările termenelor limită pentru finalizarea lucrărilor sunt posibile după ce părțile semnează un acord de modificare a clauzei 4.1 din prezentul acord.
5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONFORM CONTRACTULUI
5.1. Contractantul trebuie:
5.1.1. Să îndeplinească în mod calitativ și integral toate lucrările în temeiul prezentului acord, în strictă conformitate cu Normele și regulile de construcție, cu estimarea și în condițiile stabilite prin contract.
5.1.2. Respectați cerințele normelor privind protecția și siguranța muncii, siguranța împotriva incendiilor, protecția mediului și răspunderea în caz de încălcare a acestora.
5.1.3. Eliminați pe parcursul zilelor de lucru și pe propria cheltuială defectele și defectele descoperite în timpul executării lucrării și a perioadei de garanție. Perioada de garanție pentru lucrările efectuate este de o lună de la data acceptării lucrărilor.
5.1.4. Pentru toate produsele și echipamentele, contractantul furnizează certificate de calitate, siguranță pentru viață și sănătate a oamenilor, certificate de echipament.
5.2. Clientul se obligă:
5.2.1. Pentru a-și îndeplini în totalitate toate obligațiile prevăzute de prezentul tratat.
5.2.3. Pentru perioada de execuție a muncii, asigurați-i brigăzii Antreprenorului o cameră sigură pentru depozitarea instrumentelor și echipamentelor tehnice, materialelor și componentelor.
5.2.4. Specificați locurile de conectare a apei, a aburului, a aerului, a energiei electrice necesare pentru producerea de lucrări.
5.2.6. Ia-un obiect de zile lucrătoare de la primirea unei notificări orale sau scrise Antreprenorului la finalizarea lucrărilor în cadrul acordului, pe baza actului f.№2 sau să direcționeze Contractantul, în aceeași perioadă un refuz motivat de acceptare. În cazul unui refuz motivat al Clientului, Părțile vor întocmi un Act cu o listă a modificărilor necesare și termenul limită pentru implementarea acestora pe cheltuiala Contractantului.
6. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR
6.1. Pentru încălcarea de către părți a condițiilor de îndeplinire a obligațiilor care decurg din contract, vinovatul plătește o altă penalizare la rata de% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere.
6.2. În cazul neîndeplinirii sau al îndeplinirii necorespunzătoare de către una dintre părți a altor obligații în temeiul prezentului acord, partea vinovată rambursează celeilalte părți pierderile, inclusiv profiturile pierdute.
6.3. Plata unei penalități nu scutește părțile de îndeplinirea obligațiilor sau de eliminarea încălcărilor.
7. CIRCUMSTANȚELE PUTERII INTEGRATE
7.1. Părțile sunt scutite de răspunderea pentru neîndeplinirea parțială sau totală a obligațiilor care decurg din prezentul acord, în cazul în care aceasta este o consecință a unor circumstanțe de forță majoră, și anume consecință a unor circumstanțe extraordinare și inevitabile care nu fac obiectul unei previziuni și al unui control rezonabil al părților.
7.2. O parte care nu își îndeplinește obligația trebuie să dea o notificare scrisă celeilalte părți cu privire la obstacolul și efectul său asupra îndeplinirii obligațiilor care decurg din contract.
7.3. În cazul unor circumstanțe de forță majoră, îndeplinirea de către părți a obligațiilor care le revin în temeiul tratatului este amânată proporțional cu perioada în care vor acționa circumstanțele de forță majoră sau consecințele acestora. Dacă circumstanțele de forță majoră depășesc zilele calendaristice, oricare dintre părți poate rezilia contractul în mod unilateral, trimițând o notificare scrisă corespunzătoare celeilalte părți pentru aceasta. În acest caz, părțile stabilesc înțelegeri reciproce.
8. PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR
8.1. Toate disputele sau dezacordurile care au apărut între părți în temeiul prezentului acord sau în legătură cu acesta sunt soluționate prin negocieri între părți.
8.2. Dacă nu este posibilă rezolvarea dezacordurilor prin negocieri, ele se supun controlului într-o instanță de arbitraj în conformitate cu procedura stabilită de lege.
9. CONDIȚII SPECIALE
9.1. Nici una dintre părți nu își poate transfera drepturile la o terță parte.
9.2. Orice modificări și amendamente la prezentul acord sunt valabile cu condiția ca acestea să fie făcute în scris și semnate de reprezentanții autorizați ai părților.
9.3. Contractantul are dreptul, în acord cu Clientul, să angajeze subcontractanții pentru a efectua anumite tipuri de lucrări. În același timp, Antreprenorul garantează respectarea de către Subcontractor a termenilor prezentului Contract.
9.4. Contractul este întocmit și semnat în două exemplare cu forță juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.
9.5. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către părți.
9.6 Alte condiții la discreția părților.