Societate cu răspundere limitată „STK“, denumit în continuare „Antreprenor“, reprezentată de directorul Ispolatova Sergeya Borisovicha general, care acționează în conformitate cu Carta, pe de o parte, și răspunderea Companiei Limited
„Kupchinsky“, denumit în continuare „Client“, reprezentată de directorul general _________________, care acționează în conformitate cu Carta, pe de altă parte, au încheiat prezentul acord, după cum urmează:
2. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
2.1 Drepturile și obligațiile contractantului:
2.1.1. Contractantul se angajează să facă instalarea de echipamente la zonele comerciale ale clientului și să livreze activitatea Clientului, în conformitate cu prezentul acord pe termen.
2.1.2. Contractantul va proceda la efectuarea lucrărilor în termen de trei zile (3) de lucru în cazul în care condițiile prevăzute la punctul 3.1.1. prezentului document.
2.1.3. Contractantul se va asigura că toate lucrările în cadrul dependente de lor (forțe proprii și mijloace) prezentul acord. În cazul implicării unor terțe părți pentru a efectua lucrări în conformitate cu prezentul Contract, Contractantul va fi responsabil pentru acțiunile lor ca și pentru propria sa.
2.1.4. Contractantul va notifica imediat Clientul și să obțină instrucțiuni de la el să suspende activitatea de detecție:
- Echipament de montare imposibilă folosind tehnologii non-dovedite și / sau soluții constructive complexe;
- în caz contrar să fie detectate în timpul asamblării, ceea ce ar implica o modificare a cursei de proces și de instalare și, prin urmare, incapacitatea de a finaliza lucrările efectuate în timpul și / sau deteriorarea sau echipamentului montat;
- alte circumstanțe independente contractantului, viața în pericol și puterea rezultatelor lucrării, sau imposibilitatea de a crea complet acesta în timp.
2.1.5. Antreprenorul va furniza echipamentele instalate la site-uri client prin certificatul de acceptare.
2.2 Drepturile și obligațiile Clientului:
2.2.1. Clientul este obligat până în prezent începerea lucrărilor în cadrul acestui obiect acord să se pregătească pentru instalarea de echipamente, inclusiv furnizarea accesului la obiectul angajaților Antreprenorului și subcontractorilor.
2.2.2. Furnizarea de spațiu de stocare internă pentru instrumente și materiale, precum și să ofere o oportunitate de a conecta instrumentele necesare pentru producerea de lucrări la sursa de alimentare.
2.2.3. Atunci când este disponibilă pentru producția de lucrări de a notifica Antreprenorului și a semnat actul de dorința de a se opune la lucrările de instalare a echipamentului.
2.2.4. Clientul trebuie să desemneze o perioadă de lucrări din rândul reprezentantului său angajații responsabili. Reprezentantul responsabil al Clientului efectuează un control tehnic final asupra executării lucrărilor.
2.2.5. Clientul este de acord să accepte lucrările de instalare în modul prevăzut în prezentul acord.
2.2.6. Clientul este de acord să plătească suma de lucrări efectuate în condițiile și în modul prevăzut de prezentul acord și caietul de sarcini.
2.2.7. În condițiile prevăzute la alineatele 2.1.4. Clientul se angajează într-un termen rezonabil de la primirea notificării de către Contractant pentru a furniza orientările necesare, sau proceda la armonizarea termenilor și condițiilor de punere în aplicare în continuare a activității în temeiul prezentului acord.
2.2.8. Clientul are dreptul, în orice moment pentru a verifica progresul și calitatea lucrărilor de instalare de echipamente comerciale pe zonele comerciale ale clientului, efectuate de către contractant, fără a interfera cu activitatea sa.
2.2.9. Clientul poate, în orice moment înainte de livrare pentru el de rezultatele muncii pentru a anula acordul, să plătească contractantului din prețul stabilit proporțional cu partea din lucrările efectuate înainte de a primi o notificare de refuz din executarea contractului Clientului.
3. TERMENI DE PERFORMANTA SI ORDINEA DE LUCRARI ACCEPTAREA
3.1. Lucrările de instalare în temeiul prezentului acord și specificațiile făcute de către contractant în următorii termeni:
3.1.1 Începutul lucrărilor de instalare a echipamentelor se realizează în termen de trei zile lucrătoare de la data semnării actului de dorința de a se opune la instalarea echipamentului.
3.1.2 Lucrări de instalare Termen limită este de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data începerii lucrărilor. În cazul neîndeplinirii obligațiilor de condițiile clienților prevăzute la punctul 3.1.1. din prezentul acord, contractantul are dreptul să amâne producția de instalații de execuție pro rata de întârziere a obligațiilor de bază ale Clientului.
3.2. Livrarea rezultatelor și acceptarea acesteia se emite actul de acceptare semnat de ambele părți. La 3 (trei) zile de la client semnează actul cu o listă de deficiențe și care indică hotărârea lor. După eliminarea deficiențelor de către contractant, părțile vor semna actul de acceptare în forma finală. În caz contrar, lucrarea considerată a fi îndeplinită de către contractant în totalitate, cu o calitate corespunzătoare și în perioada de timp acceptată de către client, fără obiecții și plătibile în termenele prevăzute în acest document.
4. Costul lucrărilor ȘI PLĂȚI
4.1 Costul lucrărilor este stabilită în ruble (inclusiv TVA) convenite și specificate în caietul de sarcini (anexa №1), care este parte integrantă din prezentul. Costul lucrărilor include remunerația datorată Antreprenorului și costurile de compensare a contractantului.
4.2 Plata pentru instalarea echipamentului este efectuată de către client, pe baza specificațiilor, în termen de trei zile lucrătoare de la data semnării actului de acceptare în forma finală.
4.3 Costul lucrărilor poate fi modificat prin acordul părților. În condițiile prevăzute la alineatele 2.1.4. schimbări în activitatea de cost și instalarea se realizează pe baza unui acord adițional încheiat de către părți în același mod ca și prezentul contract.
4.4 Ziua de plată este data la care fondurile sunt creditate în contul contractantului.
5. ÎNTREȚINERE ȘI GARANȚIE
5.1. Contractorul garantează calitatea instalării în termen de 24 (douăzeci și patru) luni de la data acceptării de către client a muncii efectuate în conformitate cu prezentul acord.
5.2. În timpul perioadei de garanție, contractantul pe propria cheltuială pentru a repara echipamentul de comandă din motive de instalare incorecte, cu condiția ca aceste motive au apărut înainte de semnarea de către Client de acceptare efectuate în conformitate cu prezentul acord de lucru.
5.3. În garanție de serviciu se referă la eliminarea deficiențelor de instalare, precum și repararea sau înlocuirea pieselor și a unităților de echipamente instalate, necesitatea de a înlocui sau de reparații care se produce din cauza instalării incorecte, precum și, în cazul în care defectele au fost ascunse și nu au fost detectate în momentul acceptării.
5.4. La detectarea de performanță slabă de lucru în timpul perioadei de garanție, clientul este obligat să invite pentru pregătirea raportului privind deficiențele reprezentantului lucrărilor efectuate Antreprenorului. În această lege, părțile convin cu privire la procedura și condițiile de depanare.
5.5. Lucrări de instalare Dezavantaje identificate în afara perioadei reglementate de prezentul acord pentru identificarea acestora pot fi eliminate numai de către contractant pe baza unui acord special încheiat și pentru o taxă.
6. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR
6.1. Părțile sunt responsabile pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor în temeiul prezentului acord.
6.2. În caz de întârziere de plată a lucrărilor Clientul este obligat să plătească contractantului o penalizare de 0,1% (o zecime de procent) din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere.
6.3. Pentru încălcarea termenilor de la începutul și la sfârșitul lucrărilor de instalare, Contractantul va plăti Clientului o penalizare de 0,1% (o zecime dintr-un procent) din valoarea lucrării pentru fiecare zi de întârziere.
6.4. Valoarea totală a penalităților pentru fiecare dintre părți nu poate depăși 10% (zece procente) din prețul total contractului.
6.5. În cazul unor circumstanțe stipulate în legile 2.1.4. și pp 3.1.2. în temeiul prezentului acord este nici o penalizare.
7. FORȚA MAJORĂ (forță majoră)
7.1. Părțile sunt scutite de răspunderea în caz de neplată parțială sau integrală a obligațiilor în temeiul prezentului acord, în cazul în care eșecul a fost un rezultat al fenomenelor naturale, acțiunea unor factori obiectivi externi și alte circumstanțe de forță majoră, pentru care părțile nu au răspuns, și pentru a preveni efectul advers al care nu pot.
8. TERMEN CONTRACTULUI
8.1. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării și rămâne valabilă până când părțile își îndeplinesc obligația.
8.2. În caz de încetare anticipată a prezentului document acceptarea de către beneficiar
rezultat al lucrării, clientul are dreptul să ceară transferul să-l de neterminat
Contractor de lucru cu compensarea costurilor suportate efectiv, inclusiv plata către Contractant a prețului stabilit în mod proporțional cu partea lucrărilor efectuate înainte de terminarea acordului
9. Confidențialitatea informațiilor către părți
9.1. Dacă partea din cauza executării prezentului acord, primite de la alte părți informații cu privire la noile soluții tehnice și cunoștințe tehnice, fără a include protejate prin lege, precum și informații care pot fi considerate ca un secret comercial, partea care a primit o astfel de informații nu are dreptul să-l divulge unor terțe părți, fără a consimțământul celeilalte părți. Procedura și condițiile de utilizare a acestor informații se stabilesc de comun acord.
10. DISPUTELOR
10.1. Toate disputele care pot apărea între părți vor fi soluționate prin negocieri. În cazul Clientului de a solicita contractantului, indicând durata răspunsului și o justificare pentru această perioadă, care decurge din prezentul acord, acesta din urmă trimite o cerere scrisă către contractant.
10.2. În cazul în care nu soluționarea dezacordurilor în cadrul negocierilor, litigiile sunt soluționate în modul prevăzut de legislația în vigoare la Curtea de Arbitraj București și regiunea Leningrad.
11. POZIȚIA FINAL
11.1. În celelalte cazuri care nu sunt prevăzute în prezenta sunt reglementate de zakonodatelstvomRumyniya aplicabile
11.2. Orice modificări sau completări la prezentul acord sunt valabile, cu condiția ca acestea să fie făcute în scris și semnate de către reprezentanții autorizați ai părților.
11.3. Toate notificările și mesajele trebuie trimise în scris. Mesajele vor fi considerate executate în mod corespunzător, în cazul în care acestea sunt trimise folosind facsimilul în prezența detalii care permit să se stabilească în mod autentic expeditor, și apoi să trimită în cele trei zile ale documentelor originale.
11.4. Prezentul acord se face în 2 (două) exemplare de forță juridică egală, un exemplar pentru fiecare parte. Documentele trimise prin fax sunt recunoscute ca fiind valabile din punct de vedere, sub rezerva normelor prevăzute de alin 11.3.