în față. acționând pe baza. denumit în continuare „Client“ pe de o parte, și în față. acționând pe baza. denumit în continuare „Antreprenor“, pe de altă parte, denumite în continuare „părțile“, au încheiat acest acord, denumit în continuare „acordul“, după cum urmează:
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. De împuterniciții client și contractantul își asumă obligația de a efectua pentru client funcționează pe dezinfecția și dezinfestarea spațiilor, echipamentelor și a altor bunuri ale Clientului, caracteristicile care sunt specificate în apendicele №1, care face parte integrantă din prezentul contract, în continuare - locul de muncă.
1.2. La finalizarea lucrărilor (sub rezerva executării în timp util, plin și de înaltă calitate a muncii), Contractantul ofera si Clientul accepta rezultatul lor și plătește valoarea lor în modul și în termenele stabilite în prezentul acord.
1.3. Contractorul efectuează lucrările sub următoarea licență.
2. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
2.1. Contractantul trebuie:
2.1.1. Efectuam specificate la punctul 1.1 din prezentul contract, în conformitate cu termenii prezentului tratat GOST și TU, condițiile de licență, aplicabile în România pentru acest tip de consumabile utilizate de lucru. În cazul unor abateri semnificative de la Contractor termenii acestui acord Clientul are dreptul de a rezilia contractul unilateral și de a face o cerere Antreprenorului pentru compensarea pierderilor cauzate Clientului în totalitate. în cadrul acestui contract de muncă efectuate în timpul specificat în programul de lucru - Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezentul contract.
2.1.2. Furnizarea de materiale necesare de lucru (în special, soluțiile necesare, produse chimice, alte consumabile permise pentru utilizare în România, a cărei calitate trebuie să corespundă GOST și TU care operează în România pentru acest tip de consumabile) pentru a fi utilizate în timpul lucrului, și precum și echipamente și instrumente pentru locuri de muncă. Costul consumabilelor, precum și alte cheltuieli de exploatare, să fie, respectiv, utilizarea și este purtat în timpul executării lucrărilor în temeiul prezentului acord, o parte din costul lucrărilor efectuate de către contractant. Contractantul obține toate documentele necesare (legate de dispoziția care prevede legislația în vigoare românească), confirmând siguranța materialului furnizat, inclusiv documentele de certificare, cu condiția ca contractantul utilizat consumabile care sunt utilizate de către contractant în executarea lucrărilor supuse certificării obligatorii; la cererea Clientului Contractantul va furniza Clientului cu copii ale documentelor cu privire la calitatea consumabilelor utilizate în timpul lucrărilor.
2.1.3. În scris, să informeze imediat clientul cu privire la orice nevoie de lucrări suplimentare, care ar putea duce la o creștere corespunzătoare a costului lucrărilor, în scopul de a armoniza în continuare cele două părți ale unor astfel de modificări, în scris.
2.1.4. Indeplineste-a obținut în cursul lucrărilor a instrucțiunilor clientului cu privire la progresul și calitatea muncii, promptitudinea punerii în aplicare a acestora, calitatea furnizată de către contractantul furnizează, eliminarea imediată (corecție) a defectelor detectate pe cheltuiala Contractantului, cu excepția cazului în aceste instrucțiuni nu sunt contrare Clientului în temeiul prezentului acord.
2.1.5. Pe durata lucrărilor de a oferi acces liber al Clientului la secțiunile individuale ale lucrărilor efectuate pentru controlul de client asupra calității muncii prestate, precum și pentru a asigura orice materiale de testare și documente care să reflecte etapele individuale și rezultatele muncii efectuate.
2.1.6. Ia-(dacă este necesar) toate autorizațiile și aprobările necesare pentru inițierea și execuția lucrărilor de către contractant în întregime solicitate conform prevederilor prezentului acord.
2.1.7. Asigurați-vă și să garanteze absența oricăror drepturi ale unei a treia de consumabile care urmează să fie folosite în timpul lucrului.
2.1.8. Respectați cerințele de protecție a legislației de mediu în vigoare din România în timpul lucrului.
2.1.9. Contractantul suportă riscul de rănire accidentală (deteriorare) sau a pierderii accidentale de consumabile precum și echipamente și instrumente utilizate în timpul lucrărilor până la expirarea contractului.
2.1.10. Contractantul este responsabil pentru respectarea angajații cerințelor Antreprenorului existente în România, reglementările privind protecția muncii, de siguranță, norme și reguli de securitate la incendiu sanitare, punerea în aplicare în timp util a activităților de gestionare a incendiilor, furnizarea de incendiu lucrări de agenți de stingere să fie în stare bună, precum și pentru consecințele nerespectării cerințelor de mai sus, normele și reglementările în performanța Antreprenorului angajaților de muncă; Contractantul va furniza, de asemenea, și este responsabilă pentru organizarea împrejmuirea necesare locului de muncă de producție, pentru a preveni accidentele, dezastre, accidente și alte consecințe negative. Contractantul este responsabil pentru executarea lucrărilor de către specialiști tipul și complexitatea corespunzătoare a lucrărilor de calificare.
2.2. Contractantul are dreptul la:
2.2.1. Pentru a se angaja terți (subcontractori) pentru a efectua lucrările, sub rezerva obținerii acordului prealabil scris al Clientului de a angaja subcontractori. În acest caz, responsabilitatea pentru calitatea muncii (inclusiv pentru calitatea muncii efectuate de către subcontractanți), în întregul contract revine contractantul; în acest caz, contractantul este de la client ca antreprenor general și subcontractant înainte de a - în calitate de client. În cazul subcontractării Contractorul este responsabil pentru asigurarea faptului că toți subcontractanții necesare autorizații (inclusiv licența corespunzătoare pentru efectuarea lucrărilor) și aprobările necesare pentru inițierea și executarea lucrărilor de subcontractori lucrează în deplină conform prevederilor prezentului acord.
2.2.2. Efectuarea de lucru anterior timp de răspuns, în conformitate cu punctul 2.1.1 din prezentul acord.
2.3. Clientul se obligă să:
2.3.1. Acceptați și să plătească pentru lucrările efectuate de către contractant, în conformitate cu termenii acestui tratat;
2.3.2. În caz de încălcare a contractului prin clauzele contractuale de client, să emită un ordin scris pentru a le elimina, dacă este necesar - să suspende executarea de lucrări pentru a elimina încălcarea termenilor contractului sau rezilierea prezentului contract.
2.4. Clientul are dreptul de a:
2.4.1. Pentru a monitoriza progresul și calitatea muncii și supraveghere (printr-o vizită la unele părți ale lucrărilor), sub rezerva calendarul punerii în aplicare a acestora, calitatea asigurată de materialele Antreprenorului, cererea de eliminare (corectare) a defectelor detectate pe cheltuiala contractorului.
3. LIVRARE ȘI LUCRĂRI ACCEPTAREA
3.2. Acceptarea lucrărilor efectuate, se face referire la clauza 1.1 din prezentul contract, emise de către ambele părți au semnat actul de acceptare a muncii prestate. Certificatul de acceptare de finalizare furnizate de către contractant Clientului, în fiecare caz, executarea lucrărilor, în conformitate cu prezentul contract, în 2 exemplare, în același timp, cu direcția de notificare de pregătire pentru livrare făcută în cadrul acestui acord de lucru.
4. PLĂȚI
4.1. Costul lucrărilor efectuate în cadrul acestui contract se ridică la ruble, inclusiv TVA (18%).
4.2. Plata Costul lucrărilor efectuate de Client în termen de zile de la data semnării contractului.
4.3. Mărimea costului lucrărilor poate fi reglată prin intermediul unui acord suplimentar semnat de către părți la acesta.
4.4. Metoda de plată: transfer bancar, potrivit informațiilor furnizate de facturile originale Contractantului pentru plata costului muncii prestate.
4.5. În cazul plății costului lucrărilor efectuate în condițiile plății în avans, în cazul în care nu puteți (imposibilitate tehnică, forță majoră, încetarea anticipată a prezentului contract, alte circumstanțe) efectuarea de lucrări în sumă, calitatea și în termenele prevăzute în prezentul contract, contractantul este obligat să restituie suma plăți anticipate plătite anterior în ceea ce privește plata costului lucrărilor nu mai târziu de zile bancare de la data la care contractantul la cererea scrisă a clientului pentru returnarea anterior plătite de către client prepaid-program, astfel cum a primit în mod greșit de către contractant suma de bani. Fondurile de mai sus sunt returnate Antreprenorului Clientului minus costul lucrărilor efectiv efectuate la data cererii scrise a Clientului pentru returnarea sumelor de plată în avans, cu condiția respectării calității părții efectuate a lucrărilor în cadrul acestui contract și cerințele legislației în vigoare în vigoare în România pentru acest tip de muncă (în acest caz, a reveni plata în avans nu depinde - dacă achiziționate de către contractantul furnizează și alte resurse aduse în cantități de exemplu, este necesar pentru a efectua întreaga sferă de activitate în cadrul prezentului contract sau nu).
5. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR
5.1. Contractorul trebuie să conțină următoarele responsabilități în temeiul prezentului acord: În cazul îndeplinirii prematură a Antreprenorului funcționează în conformitate cu prezentul contract, acesta din urmă va plăti clientului o penalizare de% din costul lucrărilor, întârzierea în punerea în aplicare a care a fost făcută de către contractant pentru fiecare zi a întregii perioade de întârziere. În cazul sumelor de returnare preplătită întârziate în modul prevăzut de secțiunea 4.5 a prezentului contract, contractantul va plăti Clientului o penalitate de% din randamentul întârziat plata în avans pentru fiecare zi de întârziere, în schimbul Contractantului suma de plată în avans. Penalizare dată în prezentul alineat, prezentul contract, plătit pentru întreaga perioadă de întârziere, indiferent de durata perioadei de întârziere pentru care plătește pedeapsa.
5.2. În cazul în care neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Client a obligațiilor sale în temeiul prezentului tratat, care au cauzat pierderi Contractantului, acțiunea de client (sau inacțiunea), care a cauzat daune Contractantului este obligat să compenseze pentru daunele cauzate din vina Clientului, în totalitate, în măsura în care nu sunt acoperite de pedeapsa. În cazul în care neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către contractant a obligațiilor sale în temeiul prezentului tratat, care au cauzat o acțiune pierderi de client Contractor (sau inacțiune) care a cauzat pierderi ale clienților, este obligat să compenseze pierderile din plin, indiferent dacă vina Antreprenorului (intenție sau neglijență) pentru a provoca pierderi. Plata sancțiunii nu va elibera părțile de obligația de a repararea prejudiciului în totalitate și să-și îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord.
6. FORȚA MAJORĂ
6.1. În cazul în care anumite circumstanțe care împiedică oricare dintre părți să își respecte obligațiile asumate în temeiul prezentului acord, parte non-executabil este complet scutit de răspundere pentru neexecutarea, cu condiția ca:
- împrejurare apărut nu au putut fi luate in considerare la încheierea contractului;
- obstacolul nu a putut evita sau depăși în îndeplinirea obligațiilor;
- de mai sus, un obstacol sau efectele sale au fost cauzate de motive independente de voința non-executabile părți.
6.2. Circumstanțele care îndeplinesc cerințele specificate în secțiunea 6.1 sunt: a) incendii; b) inundații; c) război; r) bloc; e) cutremur.
6.3. Partidul, care va fi imposibil să-și îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul prezentului contract din cauza circumstanțelor specificate la punctul 6.1, 6.2 din prezentul contract, va fi obligat să notifice celeilalte părți, în scris, apariția și încetarea circumstanțelor de mai sus nu mai târziu de zile calendaristice de la data lor porni sau opri. Notificarea trebuie să conțină informații cu privire la data apariției (reziliere), natura circumstanțelor și consecințele posibile ale acestora. În cazul nerespectării prezentului alineat și punctul 6.4 din prezentul acord, părțile nu au dreptul de a invoca forța majoră, ca bază pentru scutirea de răspunderea pentru eșec sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor care le revin în temeiul prezentului acord.
6.4. Dacă aveți oricare dintre condițiile de mai sus, perioada de executare a obligațiilor contractuale se suspendă, în cursul căreia vor opera aceste circumstanțe sau consecințele acestora, dar nu mai multe zile.
6.5. În cazul în care condițiile de mai sus și consecințele lor va dura mai multe zile, părțile prin negocieri reciproce trebuie să ia o decizie cu privire la viitorul acestui contract.
7. termen de valabilitate
7.1. Prezentul acord va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil pentru zile. În cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește în mod necorespunzător sau să îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord, termenul acestui contract se prelungește până la îndeplinirea completă de către ambele părți ale obligațiilor care le revin în temeiul prezentului contract.
7.2. Acest acord poate fi modificat, reziliat devreme de către Client în mod unilateral în orice moment. Acest acord poate fi modificat, reziliat mai devreme ca și în alte cazuri și pe motiv prevăzute de legislația românească.
8. procedură pentru soluționarea litigiilor
8.1. Care decurg din acest contract contestă părți vor rezolva prin negocieri reciproce.
8.2. Toate litigiile apărute în cursul acestui contract, părțile vor soluționa prin negocieri reciproce. În cazul în care nu se ajunge la un acord cu privire la rezultatele negocierilor dintre toate diferențele, care a apărut ca urmare a litigiului, litigiul se trimite și rezoluția corespunzătoare instanței economice competent, în conformitate cu procedura stabilită de legislația procedurală economică actuală a România.
9. ALTE CONDIȚII
9.1. Prezentul acord se face în 2 exemplare, dintre care fiecare are aceeași forță juridică, un exemplar pentru fiecare parte.
9.2. După semnarea acestui acord toate acordurile preliminare și scrisori de intenție într-un fel în legătură cu acest contract, sunt nule.
9.3. Toate modificările efectuate în textul acestui acord va fi valabilă numai în cazul în care acestea sunt semnate de reprezentanții autorizați ai ambelor părți.
9.4. Toate cererile acestui acord, actele de acceptare a lucrărilor efectuate, acorduri adiționale semnate de reprezentanții autorizați ai părților, fac parte integrantă din prezentul contract.
9.5. În conformitate cu prezentul contract Contractantul nu poate atribui drepturi terților la cerințele clientului care decurg din acest contract. Contractantul nu are dreptul de a transfera drepturile și obligațiile care decurg din contract către terți fără consimțământul scris prealabil al clientului său.
9.6. Termenii acestui acord nu se aplică relația dintre părțile la prezentul acord au apărut înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord și în legătură cu obiectul contractului (toate cazurile de executare a lucrărilor menționate la punctul 1.1 din contract).