CONTRACTUL CONTRACTULUI _____ - RP / 12
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.2. Contractantul se obligă să efectueze singuri lucrările specificate în clauza 1.1 a prezentului acord. Implicarea subcontractanților este permisă numai cu acordul prealabil scris al clientului.
1.3. Clientul se obligă să accepte rezultatele lucrărilor și să le plătească în cuantumul și în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract.
2. DISPOZIȚII GENERALE
2.1. Contractantul trebuie să furnizeze și să execute lucrările cu resurse și mijloace proprii, pe echipamentele și pe materialele sale.
2.2. Contractantul este responsabil pentru calitatea necorespunzătoare a materialelor și echipamentelor care le sunt furnizate, precum și pentru furnizarea materialelor și echipamentelor care sunt împovărate cu drepturile terților.
2.3. Toate produsele achiziționate de Antreprenor și echipamentele folosite trebuie să aibă certificatele, pașapoartele tehnice și alte documente care să le certifice calitatea și să respecte și estimările proiectului din prezentul Contract.
2.4. Livrarea, acceptarea, descărcarea și depozitarea materialelor și echipamentelor sunt efectuate de către Contractant.
2.5. Responsabilitatea pentru siguranța tuturor materialelor și echipamentelor furnizate pentru executarea prezentului Contract până la finalizarea lucrărilor (inclusiv perioada posibilă în care Antreprenorul va elimina deficiențele identificate în timpul acceptării) este suportată de către Contractant.
2.6. Riscul pierderii accidentale și / sau deteriorării materialelor, echipamentelor, precum și rezultatul lucrărilor efectuate înainte de acceptarea de către Client este suportat de către Contractant.
2.7. Dreptul de proprietate, precum și riscurile pierderii accidentale și / sau deteriorarea rezultatelor lucrărilor sunt transferate Clientului din momentul acceptării lucrărilor și semnării Certificatului de Acceptare a Lucrărilor Finalizate (Formularul KS-2)
2.8. Antreprenorul își asumă întreaga responsabilitate pentru deficiențele lucrărilor efectuate, cauzate de neconcordanța cu Clientul. abateri de la estimarea sau încălcarea cerințelor standardelor, codurilor și reglementărilor în construcții, precum și securitatea tehnică, de incendiu și de altă natură.
2.9. Eventualele modificări, abateri de la estimările de proiectare trebuie să fie convenite în scris de ambele părți, altfel astfel de modificări sunt considerate incompatibile cu Clientul.
3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
3.1. Clientul are dreptul:
3.1.1 Să monitorizeze și să supravegheze progresul și calitatea lucrărilor efectuate, respectarea termenelor limită pentru implementarea acestora, calitatea materialelor furnizate de Contractant. În același timp, fără a interfera cu activitățile Antreprenorului.
3.1.2. Solicitați Antreprenorului să remedieze de la distanță orice deficiențe în activitatea efectuată de acesta sau orice abateri de la estimările de proiectare neconcordate cu Clientul.
3.2. Clientul este obligat:
3.2.1. Efectuați plata la timp a conturilor contractantului în conformitate cu procedura de calcul stabilită la punctul 5.2. 5.3. 5.7. din prezentul acord.
3.2.2. În termen de trei (3) zile lucrătoare de la primirea notificării Contractului de încetare a lucrărilor, să accepte rezultatul muncii prin semnarea certificatului de acceptare de finalizare, precum și la detectarea abaterilor de la prezentul acord, precum și orice deficiențe în activitatea, să declare acest lucru imediat contractant și pentru a furniza un refuz motivat semnarea certificatului de acceptare.
3.2.3. Transferarea către contractant a documentației aprobate privind proiectarea și estimarea, pe baza căreia lucrările sunt efectuate în temeiul prezentului acord.
3.2.4. Transferați obiectul pentru reparație către antreprenor cu certificatul de transfer pentru reparare.
3.3. Contractantul are dreptul:
3.3.1. În acord cu Clientul, efectuați lucrările prevăzute în acest Acord înainte de termen.
3.3.2. Primirea plății la timp a facturilor în conformitate cu prezentul acord.
3.4. Contractantul trebuie:
3.4.1. În condițiile originale de o calitate a serviciilor în deplină conformitate cu standardele aplicabile, codurile de construcție și reglementări, cerințe tehnice, incendii și alte siguranță și să le livreze Clientului printr-un act de acceptare a muncii prestate (KS-2).
3.4.2. Asigurați respectarea cerințelor de siguranță și siguranță la foc în producerea de lucrări.
3.4.3. Coordonarea preliminară cu Clientul a executării lucrărilor în partea nereglementată de documentația de proiectare și estimare.
3.4.4. În cazul apariției unor circumstanțe care încetinesc progresul activității, anunțați imediat Clientul. În caz contrar, orice circumstanțe sunt recunoscute ca neîntemeiate.
3.4.5. Corectați toate deficiențele identificate la cererea clientului. Corectarea și / sau eliminarea deficiențelor identificate în timpul acceptării lucrărilor sau a funcționării ulterioare, Contractorul realizează intern, în detrimentul fondurilor și materialelor proprii.
3.4.6. Conducerea jurnalului de producție.
3.4.7. În timpul producției de lucrări în cadrul acestei DogovoruPodryadchik legate de reparații capitale pentru a asigura lucrătorilor normele și regulile igienico-sanitare, instruirea angajaților cu privire la respectarea obligatorie cu normele și standardele de conduită (inclusiv apariția inadmisibilității folosind limbaj vulgar, etc.).
3.4.8. Înainte de începerea lucrărilor de acceptare ZakazchikomPodryadchik obligat să curețe zona de reparații majore de obiecte, precum și zona înconjurătoare din deșeurile de construcții și menajere produse ca urmare a activității Contractantului în cadrul acestui contract.
4. PROCEDURA DE LIVRARE ȘI ACCEPTARE A LUCRĂRILOR
4.1. Contractantul este obligat să livreze lucrările în termenele specificate în prezentul Acord.
4.2. La execuția lucrărilor Contractantul va furniza Clientului cu următoarele documente, semnate cu mâna lui: Fapte forma KS-2 și KS-3, pe baza volumului de executat și actul de acceptare în funcțiune, data semnării, care va marca începutul perioadei de garanție.
4.3. Lucrarea este considerată finalizată după ce Clientul semnează Actele de Formulare KS-2 și KS-3.
4.4. În cazul în care în cazul în care acceptarea de client de muncă detectează abateri și / sau dezavantaje ale Clientului trebuie să notifice încălcările depistate ale contractantului și Contractantul este obligat în 14 zile pentru a elimina pe cheltuiala proprie toate încălcările. În cazul în care este nevoie de mai mult timp pentru a soluționa încălcările, termenul limită se stabilește prin acordul părților, dar în orice caz nu trebuie să depășească o lună.
4.5. În lipsa unor comentarii cu privire la activitatea efectuată de Client. acesta din urmă semnează Certificatul de Acceptare a lucrărilor efectuate în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data notificării de către Contractant.
5. PROCEDURA DE MUNCĂ ȘI PROCEDURA DE PLATĂ
5.1. Costul lucrărilor este determinat pe baza estimărilor de proiect aprobate de Client și se ridică la _________________ (______________________), inclusiv 18% TVA - _____________ ruble.
5.2. Plata pentru munca completă se efectuează pe baza certificatelor sub formă de COP-3 cu decodificare a volumelor fizice conform actelor COP-2 și pe baza facturilor.
5.3. Plata pentru lucrări se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare de la data semnării de către Părți a actelor privind acceptarea lucrărilor executate (КС-2, КС-3).
5.4. Costul lucrărilor include compensarea tuturor costurilor, costurilor și remunerării Contractorului.
5.5. Costul total al lucrărilor este fix și nu poate fi modificat, cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul acord.
5.6. Decontările se efectuează prin transferarea fondurilor către contul de decontare al contractantului în conformitate cu punctul 5.3. din prezentul acord.
6. PERIOADA DE PERFORMANȚĂ. TERMENUL ACORDULUI
6.1. Prezentul Acord intră în vigoare din momentul semnării acestuia de către părți și este valabil până când părțile își îndeplinesc pe deplin obligațiile.
6.2. Finalizarea lucrărilor: în conformitate cu punctul 1.4. din prezentul acord.
7. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR
7.1. Pentru neîndeplinirea sau neîndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor care decurg din prezentul acord. vinovatul este răspunzător în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse.
7.2. În cazul întârzierii îndeplinirii de către Contractant a obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului Contract, Clientul are dreptul de a recupera de la Contractant o penalizare în valoare de 0,1% din costul total al Contractului pentru fiecare zi de întârziere.
7.3. În cazul în care activitatea se face cu o deviere de la Contractant acestuia si / sau aplicații corespunzătoare, a condus la o deteriorare a rezultatului unei operații sau a altor defecte și defecte ascunse de client identificat are libertatea de a solicita Antreprenorului:
7.3.1. Gratuit eliminarea deficiențelor în detrimentul mijloacelor proprii și al forțelor proprii ale contractantului
7.3.2. o reducere proporțională a valorii stabilite a tratatului.
7.4. În cazul în care abaterile în condițiile prezentului acord și / sau aplicațiile sau alte defecte ca rezultat al lucrărilor în termenele clientului specificate nu au fost remediate sau sunt substanțiale și / sau non-amovibile, Clientul are dreptul să refuze executarea contractului în care au existat abateri și să ceară compensații pentru daunele .
7.5. În cazul deteriorării proprietății Clientului în timpul executării lucrărilor, Contractantul suportă costurile de recuperare.
7.6. Niciuna dintre părți nu va fi responsabilă pentru neîndeplinirea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor care decurg din prezentul acord. cauzate de apariția unor circumstanțe de forță majoră.
7.7. În cazul apariției circumstanțelor specificate în clauza 7.6. din prezentul acord, termenul de îndeplinire a obligațiilor este prelungit pe o perioadă proporțională cu perioada de valabilitate a circumstanțelor care au avut loc și un timp rezonabil pentru eliminarea consecințelor sale.
7.8. În cazul în care Contractantul nu începe executarea în timp util a contractului sau execută lucrări atât de încet încât încheierea acestuia până la data limită devine imposibilă, Clientul are dreptul să refuze executarea contractului și să solicite compensarea pierderilor.
8.1. Garanția calității muncii este de 3 (trei) ani.
8.2. Începerea perioadei de garanție se calculează în conformitate cu clauza 4.2. din prezentul acord.
8.3. În cazul furnizării de materiale și / sau echipamente de către Contractant, perioada de garanție este determinată de pașapoartele și / sau certificatele fabricilor respective.
9. ALTE CONDIȚII
9.1. Toate modificările și completările aduse acestui contract sunt făcute în scris, semnate de ambele părți și fac parte integrantă din prezentul acord.
9.2. Toate documentele de proiectare și estimare, anexele, documentele de acceptare fac parte integrantă din prezentul acord.
9.3. Toate disputele mai jos vor fi rezolvate prin negocieri, cu nesoluționarea - în Curtea de Arbitraj din Novosibirsk regiune.
9.4. Prezentul acord este întocmit în două exemplare cu forță juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.
1. Calcul local estimat - Înlocuirea conductelor de apă caldă menajeră;
2. Calcul local estimat - Înlocuirea conductelor ХВС;
3. Calculul local estimat - Înlocuirea fără rost a conductei de canalizare;
4. Calculul local estimat - Înlocuirea conductelor de canalizare în subsolul № 3,4;
5. Calculul local estimat - Instalarea unei unități de alimentare cu apă caldă.