1. SUBIECTUL ACORDULUI.
1.1. CLIENTUL plătește și plătește, iar EXECUTOR-ul se angajează, în condițiile prezentului ACORD, în mod independent sau cu implicarea contractanților, să efectueze următoarele acțiuni:
1.1.3 Începeți punerea în aplicare a unui set de lucrări / servicii pentru demontarea / asamblarea produselor pe site-ul CLIENTULUI în termen de două zile de la livrarea Produselor. 1.2 Calculul costului produselor este convenit în scris între părți în anexa nr. 2 la prezentul acord.
1.2.1. Lista, descrierea și costul lucrărilor / serviciilor efectuate de cl. 1.1.2. și 1.1.3. precizați în anexa nr. 3 la prezentul acord și sunteți de acord cu CLIENTUL. Atunci când efectuați lucrări / servicii în conformitate cu cl. 1.1.2. și 1.1.3. de către CLIENT, Anexa nr. 3 este exclusă.
1.3. Lucrările enumerate la punctul 1.1 sunt independente și se desfășoară independent unul de celălalt. CONTRACTANTUL are dreptul să perceapă fabricarea produselor către o terță parte, însă în acest caz este responsabil pentru PRODUS ca și pentru propria sa persoană.
2. PROCEDURA DE COSTURI ȘI PLĂȚI.
3. TERMENUL ACORDULUI.
3.1. Prezentul ACORD intră în vigoare din momentul semnării sale și este valabil până când părțile își îndeplinesc obligațiile.
3.2. Termenul de executare a lucrărilor prevăzut în clauza 1.1.1. din prezentul ACORD este: 5 zile lucrătoare de la data plății de către CLIENT.
4. OBLIGAȚII DE GARANȚIE.
4.1. Materialele și produsele CONTRACTANTULUI, precum și lucrările executate de CONTRACTANT, respectă standardele și codurile de construcție în vigoare pe teritoriul Federației Ruse cu privire la obiectul CONTRACTULUI.
4.2. Garanția pentru construcțiile de ferestre este de 1 an de la data transferului produselor CLIENTULUI. Cazurile de garanție nu includ daune mecanice (grindină, aerisire), dezvăluite după ce CLIENTUL a semnat scrisoarea de transport despre acceptarea PRODUSELOR.
4.3. Garanția pentru instalare este de 5 ani de la data semnării certificatului de acceptare.
4.4 Calitatea structurilor din aliaje de aluminiu extrudate este confirmată prin certificatul de conformitate nr. РОСС RU.СГ 64.Н00189 din 25 iulie 2005
4.5. Garanția nu acoperă:
4.5.1. pentru acele cazuri în care deteriorarea calității PRODUSELOR sau inoperabilitatea acestuia nu au apărut din vina EXECUTORULUI;
4.5.2. pe produse, în cazul livrării, instalării de către CLIENT;
4.5.3. cu privire la produse dacă CLIENTUL nu respectă condițiile de funcționare a acestora.
4.6. Eliminarea defectelor descoperite de către CLIENT în perioada de garanție se face în termen de 15 zile lucrătoare de la data întocmirii actului "privind identificarea deficiențelor", cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel. Pretenția se face la prezentarea prezentului Contract de Contract, a Legii de Acceptare și Acceptare și a facturii. CONTRACTANTUL nu va fi raspunzator pentru defectele (defectele) produselor gasite in perioada de garantie care a aparut din cauza unei operatii incorecte, a unei reparatii efectuate de catre CLIENT sau de catre terte persoane atrase de acesta. Garanția nu acoperă defecțiunile cauzate de instalarea necorespunzătoare a produselor de către CLIENT și ca rezultat al transportului efectuat de către CLIENT. În caz de deteriorare a calității ECHIPAMENTULUI sau a defectării armăturilor datorită încălcării condițiilor lor de funcționare, CLIENTUL repară pe cheltuiala proprie.
4.7. Eliminarea defectelor de produse și / sau componente identificate în etapa de acceptare a produselor și prevenind cursul în continuare a executării lucrărilor, sunt eliminate în termen de cinci zile lucrătoare, de la data primirii cererii privind identificarea deficiențelor, precum și calendarul obligațiilor care decurg din prezentul tratat sunt deplasate pentru timpul necesar pentru corectarea deficiențelor identificate. În cazul în care deficiențele identificate necesită modificarea oricărui produs, perioada de corectare a defectelor nu trebuie să depășească termenul de fabricare a comenzii.
4.8 Toate pretențiile din prezentul acord sunt acceptate spre examinare în următoarele cazuri:
- sub rezerva plății totale de către CLIENT a unor lucrări și servicii în baza prezentului ACORD;
- dacă CLIENTUL are contractul, scrisoarea de trăsură și actul de acceptare și acceptare.
5. TAXELE ȘI DREPTURILE PĂRȚILOR.
În cadrul acestui Acord, CLIENTUL și CONTRACTANTUL vor avea drepturile și își vor asuma următoarele obligații:
5.1. Drepturile clientului:
5.1.2. Pentru a modifica termenii acestui acord (în ceea ce privește componența structurilor, valorile lor, termenii și condițiile de instalare), dar numai cu acordul părților, în scris, cât și în cazul manipulării Clientului Contractantului cel târziu la ora 12.00 din ziua următoare datei încheierii acordului.
5.2. Obligatiile CLIENTULUI sunt:
5.2.1 Precizarea exactă a ordinului. Înainte de încheierea contractului, sunt de acord cu schițele EXECUTOR și descrierea produselor comandate în scris, confirmate prin semnătura CONTRACTANTULUI și CUSTOMER.
5.2.2.V caz de schimbare a deschiderilor clientului sau a unei terțe părți, după evaluarea efectuată de către Antreprenor, Antreprenorul își va asuma nici o responsabilitate pentru neconformitatea produselor și dimensiuni ale deschiderilor și incapacitatea de a instala produsele finite.
5.2.3.Pentru a accepta produse și materiale prin semnarea scrisorii de trăsură, în caz de dezacord, pentru a reflecta acest lucru în scris, cu indicarea motivelor. Păstrarea produselor finite de la data livrării până la data instalării este asigurată de CLIENT.
5.2.4 Pregătirea unui loc pentru stocarea de noi structuri, precum și pentru dezmembrarea vechilor structuri și instalarea de noi structuri.
5.2.5 Furnizarea accesului la un punct de alimentare intact.
5.2.6 Să ia măsurile necesare:
- pentru a păstra podeaua și mobilierul,
- pentru a asigura accesul neîngrădit la deschiderea de instalare,
- pentru lipsa vehiculelor sub deschideri de ferestre,
- să accepte în scris cu vecinii apartamentelor învecinate posibilitatea CONTRACTANTULUI de a efectua lucrări în temeiul prezentului acord în weekend.
5.2.7. Inform ARTIST în scris non-standard ale unui obiect, cum ar fi prezența pereților de încălzire a apei de conducte, cabluri electrice etc. care pot provoca daune fizice și materiale cauzate de una dintre părțile la prezentul acord, în plus, va informa CONTRACTANTUL despre schimbările planificate după structurile de montare (instalarea de plafoane suspendate, creșterea nivelului podelei, creșterea grosimii pereților, etc ..).
5.2.8. Efectuați plăți în conformitate cu cl. 2.2 și 2.3 din prezentul acord.
5.2.9 Acceptarea rezultatului lucrărilor prin semnarea Legii Accepției și Accepției, executată de EXECUTOR, dacă există defecte evidente în ea, pentru a le reflecta în scris în Lege.
5.2.10. Să notifice EXECUTOR-ul în scris despre deteriorarea Produselor și echipamentelor adiționale descoperite după instalare, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la terminarea lucrării.
5.2.11. Clientul este obligat să informeze contractantul cu privire la datele de instalare de transfer, livrare, finisare pante efectuate la inițiativa Clientului, în scris, de 2 zile înainte de perioadele specificate în prezentul acord. În acest caz, contractantul își rezervă dreptul de a numi noii termeni de livrare, instalare, punerea în aplicare a prezentului acord.
5.2.12. La rezilierea Contractului la inițiativa CLIENTULUI, nu ca urmare a încălcării de către CONTRACTANT a obligațiilor care decurg din acest Acord, CLIENTUL este obligat să ramburseze EXECUTOR-ul pentru costurile materiale pentru îndeplinirea condițiilor acestui contract.
5.3. Drepturile CONTRACTANTULUI:
5.3.1. Încheiați CONTRACTUL dacă CLIENTUL nu îndeplinește integral sau parțial termenii de plată. În acest caz, sumele plătite de către CUMPĂRĂTOR în plata produselor produse efectiv de EXECUTOR în cadrul prezentului contract (lucrări, servicii) rămân la dispoziția CONTRACTANTULUI.
5.4. Obligațiile CONTRACTANTULUI:
5.4.1 Realizarea întregului set de lucrări în conformitate cu prezentul acord într-o manieră calitativă și în timp util.
5.4.2 Transferul rezultatului muncii către CLIENT pe foaia de parcurs și Actul de acceptare - livrarea lucrării efectuate.
5.4.3 Efectuați îndepărtarea resturilor și a structurilor demontate în locul indicat de CLIENT, dar nu mai departe de aterizare. Îndepărtarea structurilor demontate se efectuează pentru o plată suplimentară în funcție de ratele existente ale CONTRACTANTULUI.
5.4.4.Pentru a furniza servicii în garanție în baza prezentului Contract.
5.5. În cazul în care livrarea / instalarea efectuată, și produsul / locul de muncă nu este acceptată din vina clientului (de ex .. Clientul sau reprezentantul său este absent sau refuză să semneze documentele nu sunt disponibile documentele necesare, premisele sunt închise, etc.), aceasta nu este o încălcare calendarul contractului Contractantul și data îndeplinirii obligațiilor în temeiul ordinea zilei este considerată o transmisie / livrare eșuată a comenzii. Acest fapt se reflectă în actul, semnat de doi reprezentanți ai contractorului. Artiștii interpreți sau executanți, în acest caz, are dreptul de a lua produsul la magazinul lor și de a recupera de la Client orice costuri suplimentare asociate cu neacceptarea produselor, inclusiv costurile pentru raliu suplimentare în valoarea livrării și T.Zh. costurile de depozitare în depozitul CONTRACTANTULUI și livrarea secundară.
6. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR, ORDINEA DE REZOLUȚIE A LITIGIILOR.
6.1. În cazul în care CLIENTUL procesează măsurătorile de deschidere, CONTRACTANTUL nu este responsabil pentru consecințele asociate cu inexactitatea dimensiunilor indicate.
6.2. CLIENȚI a avertizat și este de acord că pot exista daune la sistemele vechi) ferestre dezafectate (inclusiv sticla si geam termopan) glafuri și fluxurilor, precum și tapet și dale adiacente pante. În acest sens, CONTRACTANTUL nu va fi răspunzător pentru aceste daune.
6.3. Când se dezvăluie defectele ascunse în deschiderile detectate în timpul dezmembrării structurilor vechi, costul lucrărilor de instalare este mărit cu o sumă egală cu costul materialelor și lucrărilor suplimentare, în coordonare cu CLIENTUL. În cazul în care eliminarea defectelor identificate în deschideri necesită un timp semnificativ, CONTRACTANTUL nu va fi responsabil pentru eșecul lucrărilor de instalare și finisare. Acest fapt va fi înregistrat de părți în scris.
6.4. Motivul pentru rezilierea prezentului Contract este încălcarea de către EXECUTOR a termenelor de livrare și de performanță specificate în paragraful alin. 3.2 și punctele 3.3. mai mult de 30 de zile lucrătoare, cu condiția ca CLIENTUL să plătească întreaga sumă a Contractului. Pentru încălcarea de către EXECUTOR a condițiilor de prestare a serviciilor, CLIENTUL are dreptul să solicite o amendă în valoare de 0,1% din costul serviciului cu întârziere, pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, dar nu mai mult decât costul serviciului.
6.5 CLIENTUL are dreptul de a depune cereri de plată în termen de 10 zile lucrătoare de la livrarea reală a comenzii care nu a fost livrată la timp.
6.6. Pentru încălcarea de către CLIENT a condițiilor de efectuare a plății finale, el plătește EXECUTORULUI o amendă în cuantum de 0,1% din suma restante, pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, dar nu mai mult decât această sumă.
6.7. Plata unei amenzi nu scutește părțile de la îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul prezentului acord.
6.8.Montazhnye de muncă nu poate fi efectuată la o temperatură sub -15? C (pentru geamuri balcoane și scări mai mici de -10? C), ploaie sau tunete, forța vântului depășește 10 m / s, în care caz executorul are dreptul de a transfera data instalării precum și data încheierii lucrărilor în colaborare cu CLIENTUL.
6.9. În cazul instalării produselor de către CLIENT, CONTRACTANTUL nu va fi responsabil pentru lucrările de instalare.
6.10. CLIENTUL își asumă toate responsabilitățile și obligațiile față de autoritățile guvernamentale ale municipiului și supravegherea pentru toate tipurile de lucrări efectuate de CONTRACTANT în conformitate cu prezentul ACORD.
6.11. Teritoriul sub deschideri, sub care sunt amplasate trotuarele, parcări (în cazul în care se află în apropierea casei mai puțin de 5 metri), CLIENTUL se angajează să protejeze și să coordoneze aceste acțiuni în mod independent cu serviciile municipale.
6.12. Setul de lucrări stipulate la punctul 1 din prezentul contract (obiectul contractului) nu poate fi executat de către contractant în timpul nopții - de la ora 11.00. până la ora 07.00. În cazul în care Clientul insistă asupra executării prompte a lucrărilor și, prin urmare, Contractantul sau funcționarii Contractantului sunt aduse la răspundere administrativă de către organismele abilitate, Clientul se obligă să ramburseze cheltuielile pentru plata unei amenzi administrative.
6.13. Lucrarea complexă avută în vedere revendicarea 1 din prezentul articol (obiectul contractului) nu poate fi efectuată pe timp de noapte timp de la 23.00 NIC h. Până la ora 07.00. În cazul Clientului insistând pe executarea rapidă a lucrărilor și ca rezultat - „Saint-Petersburg Arbitrajul Economic Internațional“ pentru a atrage Contractantul sau ofițerii Contractantului persoanele administrativ produs cu Regulamentul Curții de Arbitraj Decizia tribunalului de arbitraj este definitivă și obligatorie pentru părți și vor fi executate în termenul specificat în decizie.
7. FORȚA MAJORĂ
7.1. Partidul este eliberat din răspunderea pentru neîndeplinirea obligațiilor sale, în cazul în care această eșec sau performanță necorespunzătoare este cauzată de circumstanțe de forță majoră: dezastre naturale, conflicte militare.
7.2. O parte care nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile datorate unor circumstanțe de forță majoră trebuie să notifice în scris cealaltă parte în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la început, durata preconizată a valabilității și încetarea circumstanțelor specificate. Fără notificare sau notificare prealabilă lipsește partea vinovată de dreptul de a se achita de obligații din cauza circumstanțelor menționate.
7.3. La sfârșitul acestor circumstanțe, îndeplinirea obligațiilor contractuale este reluată de părți, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel.
8. ALTE CONDIȚII
8.1. Toate modificările și amendamentele la acest Acord și la Termeni și condiții sunt valabile dacă sunt făcute în scris, semnate de ambele părți și fac parte integrantă din prezentul acord.
8.2. Terminarea anticipată a prezentului acord poate avea loc prin acordul părților sau din alte motive prevăzute de prezentul acord sau în conformitate cu legislația actuală a Rusiei.
8.3. Acordul se întocmește în două exemplare, al căror text este identic și are o forță juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.
8.4. CLIENTUL confirmă că i se furnizează informații complete despre proprietățile consumatorului, caracteristicile tehnologice ale fabricării, funcționarea structurilor, procedura de finisare.