Contractul N _____ pentru dezvoltarea proiectului privind amenajarea peisajelor și implementarea acestuia
1. Subiectul acordului
1.2. Clientul se angajează să furnizeze Contractantului următoarea asistență în temeiul prezentului Acord:
- în termen de __________ de la data semnării de către părți a prezentului acord de a furniza Contractorului următoarele date inițiale pentru dezvoltarea proiectului: ___________________________;
- în termen de __________ de la data semnării de către părți a prezentului Acord de a furniza Contractorului apă și energie (opțiune: materii prime și materiale) în următoarea sumă: _________________________;
- asigurarea accesului neîngrădit al angajaților, echipamentelor și echipamentelor contractantului la instalații;
- Notificați contractorul cu privire la toate incidentele din instalații în perioada __________ din momentul apariției lor.
1.3. Pentru executarea lucrărilor, Antreprenorul utilizează materii prime și materiale proprii și efectuează lucrări cu ajutorul instrumentelor și echipamentelor. Costul materiilor prime și al materialelor este inclus în costul muncii stabilit prin prezentul tratat.
1.4. Contractantul nu are dreptul să angajeze terți (subcontractanți) pentru a-și îndeplini obligațiile.
1.5.1. Obligația de a furniza documentația tehnică revine _______________ (Client, Contractor). Termen pentru furnizarea documentației tehnice: ___________________.
1.6. Părțile au convenit asupra următoarelor cerințe privind calitatea rezultatelor muncii:
2. Costul lucrărilor. Ordine de plată
2.1. Costul este __________ ruble. și include costul de pregătire a proiectului pentru instalații (opțiune: sol, îngrășăminte, materiale de plantare, forme arhitecturale mici), curățare, colectare de gunoi, deșeuri, costuri de transport.
2.2. Clientul se obligă să plătească costul lucrărilor executate cu un ordin de plată în termen de _____ zile bancare de la momentul primirii contului Antreprenorului.
3. Ordinea de acceptare a lucrărilor efectuate
3.1. Nu mai tarziu de __________ din momentul finalizarii lucrarilor pentru fiecare obiect, Contractantul va depune la Client Actul lucrarii finalizate (forma de lege este prezentata in Anexa N _____ la prezentul Acord).
3.2. Acceptarea obiectelor de amenajare a teritoriului se face nu mai târziu de __________ din momentul notificării Clientului cu privire la disponibilitatea rezultatelor lucrărilor pentru acceptare.
3.3. zile nu mai târziu de _____ lucrătoare următoare datei de primire a Clientului specificat la alin. 3.1 din Legea contractului, clientul analizează rezultatele și poarta de acceptare a volumului muncii prestate, verifică calitatea convenită de către părți cerințele și direcționează Contractantul semnat de 1 (una) copie a Actului de acceptare Clientului lucrări sau o cerere de clarificare a rezultatelor muncii sau un refuz motivat de acceptare a rezultatelor muncii sau un act cu o listă a deficiențelor identificate, îmbunătățirile necesare și momentul eliminării lor.
3.4. În caz de eșec al Clientului de a accepta rezultatele lucrărilor în legătură cu necesitatea de a aborda deficiențele și / sau revizuirea rezultatelor în Antreprenorul va convenit, suplimentar, termenul limită părți pentru a elimina aceste dezavantaje și de a face îmbunătățiri pe propria lor cheltuială.
3.5. Pentru a verifica conformitatea calității lucrărilor efectuate cu Antreprenorul cu cerințele stabilite, Clientul are dreptul să recruteze experți independenți.
3.6. În cazul primirii cererii Clientului pentru clarificare cu privire la activitatea, sau un refuz motivat de a accepta rezultatele lucrărilor, sau actul cu o listă a deficiențelor identificate, îmbunătățirile necesare și termenul de eliminare a acestora de către contractant pentru _____ (__________) zile lucrătoare va transmite Clientului solicitat clarificări cu privire la activitatea sau în perioada stabilită în legea specificată, care conține o listă cu deficiențele identificate și îmbunătățirile necesare, elimină comentariile primite de la Client, deficiențele, și se transferă Clientului și aliniat la depunerea cererilor sau observații setului de documente, un raport privind eliminarea defectelor de raportare, cu toate modificările necesare, precum și re-proiectat de către contractant de acceptare Legea funcționează în două (2) exemplare la adoptarea operațiunilor clienților.
3.7. În cazul în care rezultatele luarea în considerare a unui raport care să conțină deficiențele identificate și îmbunătățirile necesare, clientul va fi decis să elimine deficiențele de antrepriză / punerea în aplicare a îmbunătățirilor în mod corespunzător și în timp util, precum și în caz de absență, la cererea clientului cu privire la depunerea de clarificare cu privire la clientul lucrări acceptă prestate lucrări și semne 2 (două) copii ale Certificatului de Acceptare a Lucrărilor, dintre care unul este trimis Contractantului în modul prevăzut la punctul 3.3 al prezentului Acord.
4. Drepturile și obligațiile părților
4.1. Clientul are dreptul:
4.1.1. Solicitați Contractantului să își îndeplinească obligațiile în conformitate cu prezentul Acord și, de asemenea, să solicite eliminarea în timp util a deficiențelor identificate.
4.1.2. Să solicite contractantului să prezinte documente și materiale de raportare executate în mod corespunzător, care să confirme îndeplinirea obligațiilor în conformitate cu prezentul tratat.
4.1.3. Solicitați Antreprenorului informații despre progresul și starea lucrărilor efectuate.
4.1.4. Verificați în orice moment progresul și calitatea lucrărilor efectuate de Antreprenor, fără a interfera cu activitățile sale.
4.1.5. În orice moment înainte de a inscrie rezultatul lucrărilor se retrage din contract, să plătească contractantului din prețul stabilit proporțional cu partea din lucrările efectuate înainte de a primi o notificare de refuz din executarea contractului Clientului. Clientul este de asemenea obligat să ramburseze Antreprenorului pentru daunele cauzate de încetarea acordului, în diferența dintre prețul stabilit pentru toate lucrările, și o parte din prețul plătit pentru munca prestată.
4.2. Clientul este obligat:
4.2.1. În perioada __________ din momentul semnării de către părți a prezentului acord, trimiteți contractantului o sarcină.
4.2.2. Acceptați și plătiți pentru munca efectuată.
4.2.3. Asistăm contractorul în conformitate cu clauza 1.2 a prezentului acord.
4.3. Contractantul are dreptul:
4.3.1. Nu lucrați, și-a început activitatea suspendată în cazurile în care încălcarea atribuțiilor lor de către Client în temeiul prezentului acord împiedică executarea prezentului Contract de către Antreprenor, precum și în circumstanțele în mod evident să ateste că îndeplinirea acestor sarcini vor fi efectuate în termenul prevăzut.
4.3.2. Solicitarea semnării în timp util de către Client a Legii Acceptării Lucrărilor pe baza documentelor contabile prezentate și sub rezerva expirării termenului specificat în clauza 3.2 a prezentului Acord.
4.3.3. Solicită plata în timp util a lucrărilor în conformitate cu punctul 2.2 din prezentul tratat.
4.3.4. Adresați-vă clientului pentru clarificări și clarificări cu privire la ordinea efectuării lucrărilor.
4.4. Contractantul trebuie:
4.4.1. Pentru a se asigura că rezultatele lucrărilor prevăzute în acest cerințele acordului, parametrii de calitate, de siguranță, de viață și de sănătate, precum și alte cerințe de siguranță (norme sanitare și reguli, standarde de stat, etc.), stabilite de legislația în vigoare a Federației Ruse.
4.4.2. În perioada __________ de la momentul primirii de la client a sarcinii de a începe lucrul.
4.4.3. Proiectarea obiectelor de arhitectură peisagistică în timpul __________ din momentul începerii lucrărilor.
4.4.4. La finalizarea lucrărilor, notificați clientul.
4.4.5. Se suspendă executarea lucrărilor în cazul detectării dincolo de circumstanțe Antreprenorului care poate avea un efect negativ asupra rezultatelor, sau incapacitatea de a crea finalizarea lor în termenul prevăzut de prezentul tratat, precum și de a informa clientul în termen de _____ (__________) ore după suspendarea lucrărilor.
4.4.6. Respectați regulile și reglementările privind siguranța în efectuarea lucrărilor.
5. Răspunderea părților
5.1. În caz de încălcare Client c. 1.2 din prezentul Contract Contractantul are dreptul de a solicita rambursarea daunelor, inclusiv costurile suplimentare cauzate de oprirea sau amânarea executării lucrărilor, sau creșterea specificată în prezentul acord prețul de muncă.
5.2. În cazul întârzierii îndeplinirii de către Client a obligațiilor de plată, Contractantul are dreptul de a solicita plata de la Client. Pedeapsa se percepe pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea obligației de plată începând cu ziua următoare expirării termenului limită pentru îndeplinirea obligației de plată stabilite prin Contract. Cuantumul unei astfel de sancțiuni este stabilit în cuantumul __________ al sumei __________.
5.3. Clientul este scutit de plata unei penalități dacă dovedește că întârzierea în îndeplinirea acestei obligații a apărut din motive de forță majoră sau din vina Contractantului.
5.4. În cazul întârzierii îndeplinirii obligațiilor de către Contractant, Clientul are dreptul de a cere plata de la Contractor pentru a pierde. Pedeapsa se percepe pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea obligațiilor în valoare de __________ a valorii lucrărilor ce urmează a fi executate.
5.5. Contractorul sunt exceptate de la plata unei penalități de întârziere în executarea obligațiilor privind furnizarea de lucrări în temeiul acordului, dacă dovedește că întârzierea în executarea acestor datorii a fost cauzată de către client.
5.6. În cazul în care calitatea necorespunzătoare a rezultatului muncii Clientul are dreptul de a solicita Antreprenorului să plătească daune-interese în valoare de __________ din costul de muncă de proastă calitate pentru fiecare zi de la data Clientului la anunțul Antreprenorului executării necorespunzătoare de către contractant de lucru pana la eliminarea defectelor ale lucrării. În cadrul lucrărilor de calitate inadecvată se înțeleg rezultatele lucrărilor care nu îndeplinesc cerințele convenite de părți.
6. Soluționarea litigiilor
6.1. Litigiile care pot apărea între părți în legătură cu punerea în aplicare a prezentului tratat, părțile vor fi soluționate prin negocieri.
6.2. În cazul în care nu se ajunge la rezultatul negocierilor, părțile solicită soluționarea litigiului în instanță în conformitate cu normele de competență, în conformitate cu dispozițiile actualei legislații a Federației Ruse.
7. Termenul și încetarea acordului
7.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării acestuia de către părți.
7.2. Contractul este valabil până când părțile își vor îndeplini integral obligațiile în temeiul prezentului acord.
7.3. Prezentul acord poate fi reziliat de comun acord de către părți sau în mod unilateral în cazurile prevăzute în clauza 5, cl. 709, pct. 2 - 3 al art. 715 alin. (3) din art. 716, art. 717, paragraful 2 al art. 719 alin. (3) din art. 723 din Codul civil al Federației Ruse, cu condiția ca contrapartida să fi fost notificată în scris cu privire la rezilierea acesteia în termen de cel puțin __________ înainte de data încetării propuse.
8. Alte condiții
8.2. Acordul se întocmește în 2 (două) exemplare având o forță juridică egală, una pentru fiecare parte.
8.3. În rest, care nu este prevăzut de prezentul acord, părțile se orientează în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse.
8.4. La prezentul acord sunt anexate și fac parte integrantă din acesta:
Anexa N _____ - Obligația clientului;
Anexa N _____ - programul lucrărilor;
Anexa N _____ - Certificat de acceptare a lucrărilor.