(Serviciul)
Punerea în aplicare a lucrărilor privind înlocuirea ușilor pe foc
Compania de întreținere „Spetsavtomatika“ Societatea cu răspundere limitată ( „Spetsavtomatika“). denumit în continuare performer, acționând pe baza Constituției și licența / 14220 pe de o parte, și
1. Obiectul contractului.
1.1. Clientul atribuie și Contractantul presupune înlocuirea ușilor pe foc la site-uri client în conformitate cu lista spațiilor care urmează să fie înlocuit pe ușile de incendiu (anexa 1), care este o parte integrantă a contractului.
1.2. Efectuarea acestui tip de activitate cuprinde:
- ambalarea și fabricarea ușilor de incendiu din oțel (odnopolnye, odnopolnye cu geamuri cu geamuri dvupolnye);
- Usi de instalare (instalare) de incendiu în construirea spațiilor deschideri.
1.3. Lucrări considerate a fi îndeplinite după aprobarea documentației tehnice pentru produsul și caracteristicile de rezistență la foc uși foc, și după semnarea actului de acceptare - livrarea de echipamente, instalatii.
lucrări 2.Stoimost și procedura de decontare.
2.1. Costul total al lucrărilor efectuate de către Contractant sub ușa înlocuită cu foc, este 00 ruble. (două sute nouăzeci și nouă de mii de ruble 00 copeici.), TVA-ul nu se plătește pe baza alertei privind posibilitatea aplicării sistemului simplificat de numărul de impozitare 000 din 01.01.01 an, determinată prin calcularea costului lucrărilor de la umplere deschideri foc (Anexa 2), care este parte integrantă a contractului. Dacă modificați valoarea lucrărilor se face un acord suplimentar al părților.
2.2. mai jos calculul se face în luna următoare așezării, într-o formă fără numerar prin transferul de fonduri în contul contractantului, pe baza actelor efectuate lucrări (acte de lucrări finalizate ar trebui să reflecte valoarea de cost a serviciilor) a prezentat, înainte de a cincea zi (5) al lunii în urma soluționării.
3. Ordinea de livrare și acceptare.
3.1. Contractantul justifică la client că calitatea lucrărilor la înlocuirea ușilor de incendiu, conform reglementărilor în vigoare în domeniul de securitate la incendiu.
3.2. în scris, Executantul va notifica Clientul muncii efectuate.
3.3. Acceptarea lucrărilor efectuate de către contractant a executat actul muncii prestate.
3.4. Clientul are dreptul de a cere eliminarea gratuită a deficiențelor identificate în cursul inspecției.
3.5. În caz de refuz de acceptare de client al lucrărilor efectuate, a motivat nepotrivire de lucru efectuate la acord, părțile acționează cu o listă de îmbunătățiri și termene pentru punerea în aplicare a acestora.
3.6. În cazul în care Clientul nu transferă certificatul semnat de finalizare sau o obiecție motivată în scris în termen de cinci zile de muncă în cadrul Contractului sunt considerate acceptate pe baza unui act unilateral, semnat de către executant.
4. Obligațiile părților.
4.1. Executantul va efectua toate lucrările în condițiile prevăzute în prezentul contract, și prezintă de lucru la client cu un act formalizat de receptie - livrarea echipamentelor, instalarea ușilor de incendiu.
4.2. Client face acceptarea și plata pentru munca efectuată de Contractant în maniera avută în vedere de prezentul acord.
4.3. Contractantul garantează eliberarea Clientului de orice răspundere și plata pentru toate cererile, cereri și procese, și de la tot felul de cheltuieli legate de vătămări corporale și accidente accidente mortale în timpul executării lucrărilor în cadrul acestui contract.
4.4. CONTRACTOR în termen de trei zile lucrătoare de la data prezentului acord, pentru a furniza informații cu privire la întregul proprietarii lanțului de ARTIST, inclusiv beneficiarii (inclusiv, desigur, persoane fizice), cu documente justificative (Carta, un extras din registru, registrul acționarilor, EGRIP (contra întreprinzători individuali) și așa mai departe.). În acest caz, în cazul în care părțile, acționarii contractantului sau proprietarii săi sunt întreprinderi stabilite în țări străine, informații despre proprietarii lor (beneficiari) Antreprenorul va confirma copii ale charte, certificate de înregistrare și alte documente ale statului, care conțin astfel de informații.
4.5. În cazul unor schimbări în distribuția de proprietari, membri sau acționarii săi, inclusiv beneficiari (inclusiv, persoanelor de curs), precum și componența organelor sale executive ale contractantului este obligat să nu mai târziu de cinci zile de la data acestor modificări furnizează informații cu privire la astfel de modificări cu documente justificative.
4.6. În caz de încălcare a obligațiilor de către CONTRACTANTUL punctele 4.4 și 4.5 din prezentul acord are dreptul de a refuza în mod unilateral și pe cale extrajudiciară, pentru a îndeplini obligațiile în temeiul prezentului acord sau să suspende îndeplinirea obligațiilor contractuale pentru a finaliza executarea făptașilor fără compensație ultima pierdere.
5. timp de performanță.
6.1. garanții Contractor:
6.1.1. Calitatea muncii în conformitate cu reglementările în vigoare.
6.1.2. eliminarea în timp util a deficiențelor și a defectelor identificate în timpul executării, acceptarea de muncă.
6.2. Garanție pe ușile de incendiu este de 12 luni de la data semnării actului de inversare de receptie - livrarea echipamentelor, instalarea ușilor de incendiu.
7. Răspunderea părților.
7.1. CONTRACTOR la cererea clientului pe propria cheltuială și în termenul convenit cu clientul, eliminând deficiențele care pot fi atribuite lui în executarea lucrărilor la înlocuirea ușilor de incendiu.
7.2. În caz de încălcare a perioadei de muncă în temeiul prezentului contract trebuie să plătească clientului o penalitate egală cu 1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere.
7.3. Pentru prezentarea prematură a documentelor (facturi, certificate de finalizare) Executantul va plăti clientului o penalizare de 0,1% din volumul de muncă efectuate pe zi de întârziere.
7.4. În cazul lucrărilor efectuate nu este potrivit ca interpret a compensa pierderile.
7.5. În cazul încălcării de către momentul de performanță CONTRACTOR prezentului contract mai mult de treizeci (30) de zile calendaristice, clientul are dreptul de a se retrage unilateral din contract.
8.1. Părțile sunt scutite de obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord, la apariția de forță majoră, împiedicând îndeplinirea obligațiilor (incendiu provocat fără vina părților, dezastre naturale și așa mai departe. D.). Prezența unor astfel de circumstanțe este confirmată de documente emise de către birourile regionale ale Camerei de Comerț și Industrie a Federației Ruse.
8.2. Partidul, care nu poate îndeplini condițiile contractului nu mai târziu de 10 zile de la debutul și încetarea de forță majoră, în scris, să notifice celeilalte părți.
8.3. În cazul unor circumstanțe care au caracter de forță majoră, va afecta în mod direct îndeplinirea obligațiilor prevăzute în acest document termenii, termenele proporțional eliminat pe durata unor astfel de circumstanțe.
8.4. La încetarea acordului din cauza de forță majoră circumstanțe părțile trebuie să facă soluționarea reciprocă a obligațiilor asumate în momentul încetării prezentului acord.
dispute 9.Razreshenie.
9.1. Toate disputele care pot apărea între părți la prezentul acord sau în legătură cu acesta sunt guvernate de sau prin negociere cu procedura de rezolvare a acestora. În acest caz, cererile avute în vedere, și răspunsul trimis de către partea la care sunt depuse, în termen de două săptămâni de la data primirii lor.
9.2. Părțile au convenit că, în cazul unui litigiu economic între ele care decurg din prezentul acord, în cazul în care nu-l poți rezolva prin intermediul pre-proces de materiale de litigii se face referire la Curtea de Arbitraj a Republicii Komi.
10.1. În cadrul prezentului acord, transmiterea informațiilor ce constituie secret comercial al uneia dintre părți, cealaltă parte nu este furnizat, și va fi perceput cerințele pentru asigurarea confidențialității informațiilor de către părți.
11. Condiții speciale sau alte dispoziții.
11.2. Părțile vor fi răspunzătoare pentru îndeplinirea necorespunzătoare a condițiilor prezentului contract, în conformitate cu legislația rusă aplicabilă.
11.3. Prezentul acord se face în două exemplare care au forță juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.
11.4. Orice modificări sau completări la prezentul contract sunt valabile numai în cazul în care acestea sunt făcute în scris și semnate de către reprezentanții autorizați ai părților.