Descrierea achiziției:
executarea lucrărilor de demontare dale de pavaj, urmată de aparatul de acoperire a zonei de teracota 502 mp. m, stabilind o frontieră, în conformitate cu specificațiile.
- rezistență la compresiune - cel puțin V30,0 (M400);
- rezistența la îngheț - nu mai puțin de F200;
- Absorbția de apă - nu mai mult de 5%;
- abradability - nu mai mult de 0,7 g / mp. vedea
Numărul de bunuri livrate, valoarea lucrărilor efectuate și serviciilor prestate:
compoziția și cantitatea de muncă care urmează să fie realizată este determinat în conformitate cu termenii de referință, estimările de costuri locale, dovedite în ordinea stabilită în ISU „Agenția pentru ordinele municipale de locuințe“ Ensk și planul de îmbunătățire, care este o parte integrantă a documentației de licitație
Cerințe la data lucrărilor de asigurare a calității:
Perioada de garanție pentru lucrările executate în cadrul contractului, set de 36 de luni de la semnarea actelor de acceptare a lucrărilor efectuate (CS Forma N-2) și rapoartele privind costul lucrărilor efectuate și a costurilor (Formularul N COP-3)
la volumul cerințelor de asigurare a calității muncii:
garanție se aplică la întregul volum al muncii prestate. defecte identificate în timpul perioadei de garanție, a recunoscut vina contractantului, contractantul eliminat pe cheltuiala proprie, în condițiile definite împreună cu clientul. În timpul perioadei de garanție este întreruptă pe durata în care instituția de învățământ municipale de educație suplimentară pentru copii „copii de școală cor Ensk“ nu ar putea funcționa din cauza unor defecte pentru care contractantul este responsabil
Locul de livrare de bunuri, lucrări și servicii:
Ensk Leninsky Prospekt, d. 175
214 117.96, rubla română.
Mărimea pune în aplicare un contract în caz de depunere a rezultatelor licitației electronice câștigător de licitație electronică sau altă parte cu care contractul este sub evaziune câștigătorului de a semna propunerea de contract pentru prețul contractului cu 25 la suta sau mai mult sub inițial (maxim) prețul contractului: 321 176, 94; rublă românească.
În cazul prezentării rezultatelor licitației electronice oferă pentru prețul contractului cu 25 la suta sau mai mult sub inițial câștigător prețul contractului (maxim) al licitației electronice, la semnarea unui contract este obligat să asigure securitatea pentru executarea contractului în valoare de 321,176 de ruble. 94 politist. sau informații care indică faptul că integritatea câștigătorului licitației electronice. Aceste informații sunt cuprinse în registrul de informații cu privire la contracte care, în anul anterior datei de depozit a câștigătorului jucat cel puțin trei contracte fără penalizări (amenzi, penalități), sau în termen de doi ani înainte de data de depozit - patru sau mai multe contracte ( din care cel puțin 75 la sută efectuate fără utilizarea de sancțiuni (amenzi, penalități)), sau în termen de trei ani înainte de data de depozit - trei sau mai multe contracte (toate contractele executate fără utilizarea unor sancțiuni (amenzi, penalități)). Prețul unuia dintre contracte, în cazul în care condiția, trebuie să fie de cel puțin 20 la sută din prețul contractului oferit de câștigătorul licitației electronice
Data și modul de furnizare a contractului:
au semnat o semnătură electronică îmbunătățită a unui document care să confirme furnizarea lucrărilor de întreținere a executării contractului se află într-un singur sistem de informații (pe o platformă electronică) drept câștigător al licitației sau orice altă parte cu care contractul sub evaziune câștigătorului semnarea contractului. Cerințele de mai sus trebuie să fie îndeplinite în termenul prevăzut pentru cazare într-un sistem unic de informare (pe o platformă electronică) proiect de contract semnat de către persoana autorizată a câștigătorului licitației sau alt participant.
Executarea contractului poate fi asigurată printr-o garanție bancară sau fonduri depuse. Metoda pune în aplicare un contract determinat câștigătorul unei licitații sau alte e-părți, cu care un contract cu abaterea câștigătorului semnării contractului independent.
Garanția bancară este irevocabilă și trebuie să conțină:
- valoarea garanției bancare garant plătit al clientului în caz de executare necorespunzătoare a obligației principale;
- obligația principalului obligat, executarea corespunzătoare a care este asigurată de o garanție bancară;
- obligația girantului de a plăti clientului o penalizare de 0,1 la suta din suma de bani care urmează să fie plătit pentru fiecare zi de întârziere;
- condiția în care executarea obligațiilor de garant în garanție bancară este primirea efectivă a sumelor de bani în cont, care ia în considerare funcționarea cu resursele puse la dispoziția clientului;
- valabilitatea garanției bancare;
- condiție suspensivă care prevede încheierea contractului de garanție bancară pentru obligațiile principalului care decurg din contract, la încheierea acestuia;
- stabilit de Guvernul România lista documentelor furnizate de către client la banca, în același timp, cerând punerea în aplicare a plății unei sume de bani de către o garanție bancară;
- starea clientului potrivit la incontestabil anularea de fonduri din contul garantului în cazul în care garantul într-o perioadă de cel mult cinci zile lucrătoare care nu au îndeplinit cerința clientului privind plata unei sume de bani de către o garanție bancară, direcționată către expirarea garanției bancare.
Valabilitatea unei garanții bancare irevocabile emisă de o bancă, trebuie să depășească valabilitatea contractului pentru cel puțin o lună.
Detalii de plată pentru transferul de fonduri pentru a asigura executarea contractului:
banca beneficiarului: ___________________________,
p / s 00000000000000000000, BIC 000000000, INN 0000000000, 000000000 CAT.
Scopul plății: Furnizarea contractului privind înlocuirea pavajului de acoperire.
Executarea unui contract este destinat să asigure obligațiile de bază în cadrul contractului. Ordinea și momentul restituirii făcute pentru a asigura executarea contractului: în cazul în care contractantul ca o modalitate de a pune în aplicare obligațiile care decurg din contract au ales introducerea de bani și contractantul a efectuat obligațiile contractuale întreprinse în mod corespunzător, restituirea se face după livrarea tuturor lucrărilor pe contractul în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea unei cereri scrise de către client contractant corespunzător
Declarația de cerere participantului la licitație electronică Curtea de Arbitraj pentru a invalida decizia operatorului unei platforme electronice pentru a exclude participant la licitație electronică din registrul participanților la licitație electronice în punerea în aplicare a achizițiilor de mărfuri (lucrări, servicii) pentru necesitățile statului (municipale)
Declarația de licitație electronică cerere participant la instanța de arbitraj de despăgubire pentru operatorul unei platforme electronice pentru pierderile cauzate de acțiuni ilegale privind divulgarea informațiilor primite în cursul licitației electronice în punerea în aplicare a achiziției de bunuri pentru nevoile de stat (municipale)
Notificarea participantului la licitație electronică privind recunoașterea licitației nu are loc (de exemplu, de umplere)