Design de case individuale
Noi _______________, denumit în continuare „Client“ pe de o parte, și „MOSVART“, denumit în continuare „Contractor“. acționând în conformitate cu Carta, pe de altă parte, denumite în continuare părți, au încheiat prezentul acord, după cum urmează:
1. Obiectul contractului
Clientul este de acord să plătească lucrările efectuate.
2. Costul acordului și plata
2.1. Valoarea totală a lucrărilor în conformitate cu prezentul Contract, rata de ______ (______________) ruble pe metru pătrat din suprafața totală a casei este ____________ ruble (__________________________), inclusiv - 18% TVA, care este _______________ (______________________) ruble.
În caz de reducere sau creștere în suprafața totală a casei costul total al lucrărilor în cadrul acestui contract pot fi ajustate în sus sau în jos.
2.2. Nu mai târziu de trei (3) zile de la data semnării acordului, Clientul va plăti Contractantului un avans de 50% (cincizeci de procente) din valoarea contractului, adică: _______________ (__________________________), inclusiv - 18% TVA, care se ridică la _________ (________________________________) ruble.
2.3. Nu mai târziu de trei (3) zile de la primirea Clientului din mesajele Antreprenorului prin fax sau e-mail cu privire la gradul de pregătire al proiectului Clientul va plăti soldul de 50% (cincizeci de procente) din valoarea contractului, adică: ______________ (______________________), inclusiv - 18% TVA, care este _____________ (______________________________) ruble.
2.4. mai jos Plata se efectuează în mod fără numerar prin transferul de fonduri în contul de decontare sau în numerar Antreprenorului.
3. Ordinea și calendarul lucrărilor
3.1. mai jos începe activitatea de la semnarea acestuia, clientul trimiterea lucrării la proiectarea (anexa la contract), și producerea în avans NIC.
3.2. Contractantul se angajează să furnizeze clientului un proiect pentru aprobare în termen de 40 de zile lucrătoare. Când trimiteți proiectul finalizat de către contractant a părților Clientul semnează certificatul de finalizare.
3.3. Modificarea datelor sau a listei de lucrări de proiectare (anexă) convenite de părți separat prin semnarea unor acorduri adiționale.
3.4. Proiectarea se bazează pe alocarea de proiectare furnizat de „Client“ (Anexa).
4. Drepturile și obligațiile părților
4.1. Contractantul este obligat să:
4.1.1. Pornește acasă proiect cu dreptul de calitate, în deplină conformitate cu alin. 1.1. Acord și în conformitate cu anexele №1 și №2 din tratat, în termenul prevăzut la alin. 3.2. din prezentul articol;
4.1.2. Gratuit, în termen de cinci (5) zile calendaristice pentru a corecta cererea clientului pentru deficiențele identificate, în cazul în care, în cursul furnizării de servicii au fost permise abateri de la atribuirea de proiectare (apendicele), înrăutățirea calității proiectului;
4.2.1. Contractantul are dreptul de a implica pentru executarea contractului de părți terțe cu competențe adecvate.
4.3. Clientul trebuie:
4.3.1. Efectuați calcule NIC conform alin. 2.2. și n. 2.3. Tratat.
4.4. Clientul are dreptul de a:
4.4.1. În orice moment pentru a verifica progresul și calitatea muncii efectuate de către contractant, fără a interfera cu activitățile sale;
5. Răspunderea părților
5.1. Pentru încălcarea furnizarea de servicii, prevăzute la alin. 3.2. prezentului document, clientul va plăti o rată de penalizare de 0,05% din contract pentru fiecare zi, dar nu mai mult de 5% din suma a spus ..
5.2. Nerespectarea în temeiul acestor termeni tratat de calcul pentru serviciile prestate (sec. 2.2. Și 2.3. Tratat) Clientul plătește pedeapsa Executor de 0,05% din care nu a transferat în suma de timp pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma a spus.
5.3. Plata sancțiunii nu scutește părțile de îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul prezentului acord.
6. Soluționarea diferendelor
6.1. Litigiile și neînțelegeri care pot apărea în executarea prezentului contract se soluționează prin negociere între părți.
6.2. În caz de eșec de a soluționa litigiul prin negociere, acestea vor fi supuse instanței de arbitraj să revizuiască în conformitate cu procedura stabilită de legile din România.
7. Procedura de modificare și de reziliere a contractului
7.1. Orice modificare sau completare la prezentul acord sunt valabile numai în cazul în care sunt făcute în scris și semnate de ambele părți.
7.2. Clientul are dreptul de a se retrage unilateral din executarea prezentului contract, cu condiția ca costurile suportate cheltuielile Antreprenorului efectiv.
7.3. În cazul plăților întârziate de către client 2.2. și n. 2.3. Contractul cu mai mult de 15 zile, Contractantul are dreptul de a se retrage unilateral din executarea prezentului contract.
7.4. Parte, a decis să rezilieze prezentul acord, va trimite o notificare scrisă cu privire la intenția de a denunța prezentul acord celeilalte părți nu mai târziu de 10 zile înainte de data prevăzută încetării acestui contract.
8. Alte condiții
8.1. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale, valabilă până când părțile își îndeplinesc obligațiile și finalizarea tuturor localităților în temeiul acordului.
8.2. Prezentul acord se face în două exemplare care au forță juridică egală, un exemplar pentru fiecare parte.
8.3. Următoarele anexe sunt parte integrantă din prezentul articol:
- Numărul 1 - Sarcina pentru proiectarea caselor de locuit individuale;
- №2 - O listă de proiecte de lucrări.
Casa ar trebui să fie spațioasă și luminoasă. Înălțimea subsol puțin de 2,4 m, la primul etaj de cel puțin 2,8 m, etajul al doilea, cel puțin 2,6 m.
Casa ar trebui să fie poziționat astfel încât spațiul de curte și parcare mare a fost prevăzută-2 și în interior și două în aer liber.
cazan cameră împreună cu spălătoria, camera de depozitare, sală de jocuri.
hol, living, dormitor matrimonial, baie, living spațios, împreună cu un șemineu, sala de mese și bucătărie, terasă.
Lounge, patru dormitoare, baie, WC; eventual, un balcon deasupra pridvorului.
Pereții la parter: solid.
Pereții casei: blocuri mari poroase 510 mm plus cărămidă cu care se confruntă.
Acoperiș: Acoperiș - tigla naturale sau șindrilă sau țiglă de ciment-nisip (acoperit)
De la client: De la artist:
____________________ / _______________ / _____________________ //
cerere
Lista lucrărilor de proiectare:
1. Proiect de proiect (PE) - trei opțiuni pentru fațade și machete;
2.1. Planurile de podea și cu caracter obligatoriu;
2.2. Planurile planșeele;
2.3. Fațadele clădirilor - 4 buc;.
2.4. explicaŃie a spațiilor;
2.5. Inciziile 2 buc.;
2.6. Conductele de ventilație;
2.7. Planul general al site-ului, cu o casa de legare;
3.1. Planul de la parter;
3.2. Planul de zidărie;
3.4. Planul de căpriori;
3.5. Pantele rampe de acoperiș;
3.6. Componente si piese de schimb;
3.7. Jumper Specificații;
3.8. deschideri Specification;
3.9. Elemente și componente de construcție;
3.10. Notă explicativă;
4. Costurile estimative:
4.1. Estimarea consolidată a valorii casei în etapele de construcție:
Obiect de mobilizare, fundații, pereți, pardoseli, acoperișuri.
De la client: De la artist:
____________________ / ____________________ / _____________________ //
cerere
la numărul 11 // 05/11 acord
Atribuirea de proiectare
regiunea Moscova, raionul Istra, "cabane Ushakov" KP
Plot - 12.2 sutime, trapezoidal (16,2 m x 61,4 m x 40,9 m x 42,2 m), în unghi, extinzându-se în interiorul drumului principal. Partea scurtă de-a lungul drumului principal
16.2 metri, cea mai lungă latură
61.4 metri de-a lungul unui drum secundar. În conformitate cu cerințele Codului de urbanism al Federației Ruse, casa trebuie să fie amplasate la o distanță mai mică de cinci metri de gard și șapte metri de linia roșie de construcție (rutier reper).
cerința clientului: Casa
S = _________ sq. m trebuie să fie arhitectura modernă fără bibelouri, simple și austere. Caracteristicile casei: două etaje pline, acoperișul este plat, circulabil, cu acces la acesta sub forma unei prelungiri mici. nu este nevoie de lumina al doilea.
Casa ar trebui să fie spațioasă și luminoasă. înălțimea tavanului de cel puțin 3,0M.
Casa ar trebui să fie poziționat astfel încât curtea spațioasă a fost oferit, și locuri de parcare și 2 interior și două în aer liber.
Holul de intrare cu un dulap mic, un living mare, împreună cu sala de mese și ferestre mari, bucatarie, baie cu cada, camera de utilitate cu boiler.