. denumit (A N) în „Client“, pe de o parte, și. denumit în continuare „Antreprenor“, pe de altă parte, am încheiat prezentul acord, după cum urmează:
1.2. lucrări prezentului cod, realizate din materiale de la „Client“.
2. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI ORDINEA DE PLĂȚI
2.1. Costul lucrărilor.
2.2. mai jos Plata se va face în etape. Și face plata în avans se face prin transfer de bani „Client“ „contractor“ în termen de trei (3) zile de la semnarea prezentului document.
2.3. Calculul final realizat pe baza semnate și acceptate pentru instrumentele de plată de acceptare a lucrărilor executate, prezentate de „Contractor“ cel târziu în ziua a 28-a lunii de raportare, luând în considerare rambursarea plăților în avans.
3. Timp de răspuns
3.1. Timpul de răspuns este setat la „“ 200 g până la punerea în aplicare integrală a angajamentelor părților, dar nu mai târziu de „“ 200 g
4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
4.1. „Contractantul“ trebuie:
4.1.1. Efectuați lucrările în temeiul prezentului acord, în cuantumul și în termenul specificat la punctul 3.1. și să treacă aceste lucrări, în modul prevăzut de reglementările în domeniul construcțiilor.
4.1.2. Eliminați toate defectele din lucrările.
4.1.3. Deverseze toate necesare pentru a realiza echipamentul și uneltele de lucru pentru a efectua acceptarea, descărcarea, depozitarea și transferul pentru producția de lucrări.
4.1.4. Furnizarea de muncă de înaltă calitate, cu o garanție de 1 an de la data semnării actului de acceptare a muncii prestate.
4.2. „Clientul“ este obligat să:
4.2.1. Pass „antreprenor“ pentru a realiza materiale necesare de lucru, pentru a furniza apă, spații de uz casnic.
4.2.2. Asigurarea plății tuturor activităților de producție în termenii și condițiile prevăzute în prezentul acord.
4.2.3. Asigurați-vă că „Contractantul“ care permite executarea de lucrări (lucrări din față), în conformitate cu termenii.
4.2.4. Pentru a efectua acceptarea lucrărilor și semnarea actului de acceptare în termen de 3 zile de la data prezentării „Contractor“ lucrările executate să se predea.
5. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR
5.1. Pentru încălcarea termenilor de executare a lucrărilor de „Antreprenor“ plătește „Client“, o penalizare de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere.
5.2. Pentru încălcarea termenilor plăților „Client“ din plătește „Contractantul“ o penalizare egală cu 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere.
5.3. În cazul descoperirii unor defecte în termenele stabilite prin lege și prezentul contract la „Contractantul“ se iau măsuri în conformitate cu st.737 Codul civil.
6. DISPOZIȚII FINALE
6.1. Prezentul acord se face în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
6.2. Litigiile în cadrul prezentului contract, părțile nerezolvate soluționate în instanță, în conformitate cu legislația rusă aplicabilă.
6.3. În toate celelalte probleme care nu sunt reglementate de prezentul acord, prevederile legislației civile actuală a Federației Ruse.
6.4. Orice modificare sau completare la prezentul acord sunt valabile numai în cazul în care sunt făcute în scris și semnate de către toate părțile la prezentul acord.
6.5. încetarea anticipată a contractului poate avea loc prin acordul părților sau motivele prevăzute cu Codul civil, cu compensarea pierderilor suferite.
6.6. La încetarea acordului privind decizia comună a „Client“ și „Antreprenor“, lucrare neterminată transferat la „Client“ și plătește „Antreprenor“ costul lucrărilor efectuate în suma stabilită de comun acestora.